一级建造师考题库及答案

时间：2025-01-08 10:09:54 赛赛资格考试我要投稿

相关推荐

一级建造师考题库及答案（通用7套）

　　在日复一日的学习、工作生活中，我们很多时候都不得不用到考试题，考试题是考核某种技能水平的标准。还在为找参考考试题而苦恼吗？下面是小编为大家收集的一级建造师考题库及答案，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　一级建造师考题库及答案 1

　　2023年一建工程经济真题答案

　　一、单选题

　　1、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，代表专业工程的项目编码是（）。

　　A.1，2

　　B.3，4

　　C.5，6

　　D.7,8,9

　　【参考答案】C

　　2、某公司希望所投资项目在第5年末回收1000万元资金，若年复利率为6%，则公司现在需要投入约（）万元。

　　A.747.258

　　B.769.231

　　C.792.094

　　D.806.452

　　【参考答案】A

　　3、某公司年初存入银行100万元，年名义利率4%，按季复利利息，第5年末该笔存款本利和约为（）万元。

　　A.117.258

　　B.121.665

　　C.122.019

　　D.126.973

　　【参考答案】C

　　4、下列成本费用要素中，属于经营成本的是（）。

　　A.修理费

　　B.折旧费

　　C.摊销费

　　D.利息支出

　　【参考答案】A

　　5、下列企业支出中属于资本性支出的是（）。

　　A.长期投资支出

　　B.大额原材料采购支出

　　C.公益性捐赠支出

　　D.分配股利支出

　　【参考答案】A

　　6、建筑企业对外提供机械作业取得的收入属于（）。

　　A.营业外收入

　　B.建造合同收入

　　C.提供劳务收入

　　D.销售商品收入

　　【参考答案】C

　　7、下列人工定额制定方法中属于技术测定法的是（）。

　　A.统计分析法

　　B.比较类推法

　　C.经验估计法

　　D.写实记录法

　　【参考答案】D

　　8、国际工程投标报价中，现场管理费应列入（）。

　　A.分包报价

　　B.开办费

　　C.待摊费用

　　D.暂定金额

　　【参考答案】C

　　9、某设备原值9万元，累计已提折1日3万元，现在市场价值4万元，若此对进行设备更新分析，则其沉没成本为（）万元。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　【参考答案】A

　　10.施工单位已经缴费的工程一切险以及第三方责任险，监理计量采用的方法（）。

　　A.均摊法

　　B.图纸法

　　C.分解计量法

　　D.凭证法

　　【参考答案】D

　　11.下列企业资产中，属于流动资产的（）。

　　A.交易性金融资产

　　B.在建工程

　　C.投资性房地产

　　D.债权投资

　　【参考答案】A

　　12.某企业按照1/30,n/45的条件购入100万元材料，同期银行贷款的年利率为4.35%，若企业在第40天付款，则企业放弃现金折扣的成本是（）。

　　A.4.35%

　　B.8.08%

　　C.24.24%

　　D.36.36%

　　【参考答案】C

　　13.下列资料中，属于招标工程量清单编制依据的有（）。

　　A.设计文件

　　B.施工现场情况

　　C.合理的施工方案

　　D.地勘水文资料

　　E.企业定额

　　【参考答案】A,B

　　14.估价师根据以往实际经验获得有关资料，直接估算出分项工程中人工、材料的消耗量，从而估算出分项工程的直接费单价，这种方法称为（）。

　　A.经验估算法

　　B.匡算估价法

　　C.定额估价法

　　D.作业估价法

　　【参考答案】B

　　15.某施工企业签订了总造价为2000万元的固定总价合同，工期为3年。经测算第1年末完工进度为30%，第2年累计完成完工进度为65%。则按完工百分比法确认该企业第2年的收入为()万元。

　　A.800

　　B.700

　　C.1300

　　D.2000

　　【参考答案】B

　　16.某设备购入时价格为10万元，已折提金额为4万，现市场价为4万，沉没成本为（）。

　　A.2万

　　B.0万

　　C.4万

　　D.6万

　　【参考答案】A

　　17.进口机电设备，离岸价1500万，国外运费75万，国外运输保险费3.16万，银行财务费6万，外贸手续费22.9万，关税税率8%，增值税率13%，国内运杂费率3%，设置购置费(含增值税)

　　A.1955.729

　　B.2002.231

　　C.1999.886

　　D.2020.094

　　【参考答案】c

　　18.编制工程量清单时，应列入其他项目清单的是()。

　　A.特殊地区施工增加费

　　B.社会保险费

　　C.材料暂估价

　　D.工程定位复测费

　　【参考答案】c

　　19.有采用通用图纸施工的单位工程，上部结构和做法完全相同，但因地质条件差异其基础部分均有局部改变，审查这些工程上部结构的施工图预算时，宜采用的方法是()。

　　A.标准预算审查法

　　B.分组预算审查法

　　C.对比审查法

　　D.筛选审查法

　　【参考答案】A

　　20、有采用通用图纸施工的单位工程，上部结构和做法完全相同，但因地质条件差异其基础部分均有局部改变，审查这些工程上部结构的施工图预算时，宜采用的方法是()。

　　A.标准预算审查法

　　B.分组预算审查法

　　C.对比审查法

　　D.筛选审查法

　　【参考答案】A

　　21、根据《建设工程造价鉴定规范》，关于计量争议鉴定的说法，正确的是()。

　　A.当事人一方仅提出异议未提供证据的，以原计量结果进行鉴定

　　B.当事人一方既提出异议又提出证据的，以提出异议方的计量结果进行鉴定

　　C当事人就总价合同计量发生争议的，合同对工程计量没有约定的，应对全部工程量进行鉴定

　　D.当事人就总价合同计量发生争议的，合同对工程计量有约定的，仅就变更部分进行鉴定

　　【答案】A

　　22.下列施工机械工时消耗中，属于必需消耗的工作时间的是( )。

　　A.施工本身造成的停工时间

　　B.多余工作时间

　　C.不可避免的无负荷下工作时间

　　D.低负荷下工作时间

　　【答案】c

　　23.某施工机械预算价格140万元，折l旧年限12年(按年限平均法折l旧)，残值率5%，年平均工作260台班。该机械台班折l旧费为()元。

　　A.426.28

　　B.448.72

　　C.5115.38

　　D.5384.62

　　【答案】A

　　24.某施工企业生产所需的甲材料年度采购总量为3000吨，材料单价为6000元/吨，一次订货的固定成本和变动成本分别为3000元和1500元，每吨材料的年平均储存成本为100元，则甲材料的经济采购周转次数为()次。

　　A.8

　　B.10

　　C.7

　　D.6

　　【答案】B

　　25.根据《建设工程施工合同(示范文本》，承包人向监理人正式递交索赔报告应在发出索赔意向通知书后()天内。

　　A.28

　　B.14

　　C.21

　　D.56

　　【答案】A

　　26.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为8000m2，合同规定综合单价为11.3元/m2，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为10元/m2。工程结束时承包商实际完成混疑土结构工程量为10000m2，则该项工程结算款为()万元。

　　A.10.000

　　B.11.040

　　C.11.300

　　D.11.196

　　【答案】D

　　27.已知招标工程量清单中挖土方的工程量为3000m3,其投标人在考虑工作面和放坡后，预计挖土方量为3600m3,经测算，完成该挖土方的人工费40000元,材料费2000元，施工机具使用费140000元，管理费取人、料、机械费之和的10%，利润取人、料、机费用及管理费之和的6%。不考虑其他因素，根据《建设工程量清单计价规范》,该分项工程报价的综合单价应为()元/m"。

　　A.53.89

　　B.70.74

　　C.58.95

　　D.66.73

　　【答案】B

　　28.某施工企业在2022年取得营业利润5000万元，固定资产盘亏600万元,处置无形资产净收益500万元，缴纳罚款支出20万元，债务重组损失800万元，该企业2022年度利润总额为)万元。

　　A.3080

　　B.4100

　　C.5000

　　D.4080

　　【答案】D

　　29.关于资金时间价值的说法，正确的是()。

　　A.资金周转速度的加快，对提升资金的时间价值有利

　　B.资金的时间价值与资金的使用时间长短无关

　　C.资金的时间价值与资金的数量无关

　　D.资金总额一定，前期投入越多，资金的正效益越大

　　【答案】A

　　30.企业为生产产品发生的可归属产品成本的费用，应当在（）时，将已销售产品的成本计入当期损益。

　　A.产品生产完成

　　B.确认产品销售收入

　　C.产成品入库

　　D.收到产品销售贷款

　　【答案】B

　　30.企业为生产产品发生的可归属产品成本的费用，应当在（）时，将已销售产品的`成本计入当期损益。

　　A.产品生产完成

　　B.确认产品销售收入

　　C.产成品入库

　　D.收到产品销售贷款

　　【参考答案】B

　　31.施工单位购买的建筑工程一切险，监理单位应按（）计量。

　　A.凭据法

　　B.缺

　　C.缺

　　D.缺

　　【参考答案】A

　　32.下列施工企业产生的现金流量中，应计入现金流量表中经营活动产生的现金流量的是（）。

　　A.提供劳务收到的现金

　　B.从银行借款收到的现金

　　C.处置闲置的固定资产收到的现金

　　D.偿付贷款利息支付的现金

　　【答案】A

　　33.关于经济效果评价中独立型方案和互序型方案的说法，正确的是（）。

　　A.独立型和互序型是经济效果评价中最常见的两类方案

　　B.独立型在经济上是否接受，不取决于方案自身的经济性

　　C.互斤型意味着各方案间彼此不能互相替代

　　D.互斤型的经济比选，无需考察各方案自身的经济效果

　　【答案】A

　　34.某投资方案的现金流量如下表，该方案的静态投资回收期为（）年。

　　注：表中数据均不考虑税收影响

　　A.6.36

　　B.6.56

　　C.6.63

　　D.6.79

　　【答案】C

　　35.根据《施工合同示范文本》关于进度款审核和支付的说法，正确的是（）。

　　A.发包人签发进度款支付证书表明发包人已接受承包人完成的相应工作

　　B.发包人逾期支付工程进度款的，应按照中国人民银行发布的同期存款利率支付违约金

　　C.发包人和监理人对承包人进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提补充资料

　　D.监理人应在收到承包人进度付款申请单及相关资料后14天内完成审查并报送发包人

　　【答案】C

　　36.企业现有设备出现力第一种无形磨损时对设备及其管理产生的影响是（）。

　　A.需要更换磨损的零部件

　　B.需要提前更换现有设备

　　C.导致现有设备原始价值贴值

　　D.导致现有设备折旧增加

　　【答案】C

　　37.招标人的招标控制价编制错误，投标人在进行投诉时，应该在招标控制价公布后（）向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

　　A.5天内

　　B.10天内

　　C.15天内

　　D.20天内

　　【答案】A

　　38.关于企业最优资本结构的说法，正确的是（）。

　　A.最优资本结构是使企业价值最大化，同时资金成本低的资本结构

　　B.最优资本结构是使股东每股收益最大的资本结构

　　C.最优资本结构是使债务资金最大的资本结构，因为债务资金越多抵税作用越明显

　　D.最优资本结构是使债务资金最小的资本结为债务资金越少，企业面临的财务风险越小

　　【答案】A

　　39.同一个企业在不同会计时期对于相同的交易或事项，应当采取统一会计政策；不得随意变更，表述属于（）的会计信息质量。

　　A.可比性

　　B.相关性

　　C.重要性

　　D.可靠性

　　【答案】A

　　40.根据《企业会计准则》，关于财务报表列报要求的说法，正确的是（）。

　　A.应以持续经营作为会计确认、计量和编制会计报表的基础

　　B.所有财务报表均应按照权责发生制编制

　　C.计入当期利润的利得和损失项目的金额应以抵消后的净额列报

　　D.重要项目单独列报，仅以项目金额大小为标准判断其重要性

　　【答案】A

　　41.施工过程中，需要进行现场签证的事项是（）。

　　A.工程变更导致的施工措施费增减

　　B.完成施工合同以内的零星工程

　　C.承包人原因导致设备窝工损失

　　D.承包人原因引起的工程量增减

　　【答案】A

　　42.关于最高投标限价编制的说法，正确的是（）

　　A.暂估价应采用基准日期的市场平均价格

　　B.计算总承包服务费时，不考虑招标人是否自行供应材料和设备

　　C.编制措施项目费时，针对无法计算工程量的措施项目，可以以“项“为单位的方式计价，但不包括规费和税金

　　D.综合单价应包括由招标人承担的风险费用

　　【答案】

　　43.关于采用实物量法与定额单价法编制施工图预算的说法，正确的是（）。

　　A.实物量法与定额单价法在计算人、料、机费用及汇总方法方面完全相同

　　B.实物量法编制的预算相对于定额单价法工作量更小、编制过程更快捷

　　C.实物量法编制的预算相对于定额单价法更能准确反映实际价格

　　D.实物量法与定额单价法均适用于市场经济条件波动较大的情况

　　【答案】C

　　44.某投资项目有四个互斥的方案，设计生产能力和盈亏平衡点产量如下表。仅从方案抗风险能力的角度考虑，投资者应选择的方案是（）。

　　A.甲

　　B.乙

　　C.丙

　　D.丁

　　45.某项目运营期第6年的相关数据为：利息备付率5，息税前利润5000万元，应偿还借款本金3000万元，提交折旧费3000万元，摊销费100万元，利润总额4000万元（无需弥补前年度亏损），所得税税率为25%，第6年的偿债备付率是（）。

　　A.1.78

　　B.2.70

　　C.2.03

　　D.1.7

　　【答案】D

　　46.关于投资项目敏感性分析中临界点的说法，正确的是（）。

　　A.随着设置的投资项目基准收益率提高，临界点也会变高

　　B.利用临界点判别敏感因素的方法是一种相对测定法

　　C.通过敏感性分析图可以直接得到临界点的准确值

　　D.临界点是不确定因素变化，项目由可行转为不可行的临界数值

　　【答案】D

　　47.工程量清单计价模式下，投标人按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的是（）。

　　A.暂列金额和专业工程暂估价

　　B.暂列金额和总承包服务费

　　C.计日工和总承包服务费

　　D.计日工和专业工程暂估价

　　【答案】A

　　48.工程量清单计价模式下，投标人按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的是

　　（）。

　　A.暂列金额和专业工程暂估价

　　B.暂列金额和总承包服务费

　　C.计日工和总承包服务费

　　D.计日工和专业工程暂估价

　　【答案】A

　　49.关于总价合同工程竣工结算编制的说法正确的是（）。

　　A.应按照施工图、设计变更及工程洽商计算各分部分项工程量，依据合同约定单价确定岭工结算价

　　B.应根据合同约定方法计算清单工程量及设计变更增加工程量的工程成本并计算酬金及税费

　　C.应以岭工图为依据核定分部分项工程量并计算分部分项工程价款及相关税费

　　D.应在合同价基础上对设计变更、工程洽商及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行调整

　　【答案】D

　　50.进行价值工程分析时，计算功能评价值最常用的方法是（）。

　　A.功能重要性系数评价法

　　B.功能现实成本法

　　C.功能现实满意度评价法

　　D.价值系数法

　　【答案】B

　　51.投标人投诉招标人不按规范下规定编制招标控制价的时间（）。

　　A.5d

　　B.7d

　　C.2d

　　D.10d

　　【答案】A

　　52.企业为了对应收票据和应收账款回收情况进行监督，可采取的措施（）。

　　A.制定现金折扣政策

　　B.编制账龄分析表

　　C.调整信用期价

　　D.增加收账人员催收账款

　　【答案】B

　　53.某项目根据《建设工程工程量清单计价》编制的最高投标限价，相关数据为:建筑分部分项工程费为5000万元,安装分部分项工程费为2400万元,装饰装修分部分项工程费为3000万元,其中定额人工费占部分项工程费的25%,措施项目费以分部分项工程费为计费基础，费率为11%，其他项目费合计900万元，规费以人工费为计算基础费率为12%，以上项目均不含增值税,增值税税率为9%,则该项目的最高投标限价合计为()万元。

　　A.12756.00

　　B.13692.00

　　C.13904.04

　　D.14138.04

　　【参考答案】C

　　54.下列财务计划现金流量表的构成要素中，属于筹资活动现金流入的是（）。

　　A.增值税进项税额

　　B.股利分配

　　C.技术方案资本金投入

　　D.偿还债务本金

　　【参考答案】C

　　55.利用概算定额法编制单位建筑工程概算的工作有:①确定分部分项工程概算定额基价;②列出分部分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④计算单位工程概算造价;⑤计算单位工程的人、料、机费用。编制步骤正确的是()。

　　A.②①③⑤④

　　B.①②③⑤④

　　C.①②⑤③④

　　D.②①⑤③④

　　【参考答案】C

　　56.根据《中华人民共和国企业所得税法》，下列企业取得的收入中，属于不征税收入的是( )。

　　A.债务重组收入

　　B.已做账损失处理后又收回的应收账款

　　C.依法代政府收取的具有专项用途的财政资金

　　D.违约金收入

　　【参考答案】C

　　57.塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于建筑安装工程费中的( )。

　　A.措施项目费

　　B.施工机具使用费

　　C.分部分项工程费

　　D.其他项目费

　　【参考答案】B

　　58.有同一行业的四家企业拟从银行申请一笔短期贷款，每家企业均向银行提供了能反映自身偿债能力的财务数据，如下表。仅根据上述信息，银行应优先考虑给予贷款的企业是（）。

　　A.甲

　　B.乙

　　C.丙

　　D.丁

　　【参考答案】C

　　59.在进行投标报价时，对于措施项目中的已完工程及设备保护费。适宜采用的计算方法是（）。

　　A.工程量乘以综合单价

　　B.分包价格加上管理费

　　C.分包价格加上风险费

　　D.计算基数乘以费率

　　【参考答案】D

　　60.某工程采用单价合同计价方式，其中一个分项工程的全费用综合单价为500元/m3，合同约定：发包人第1个月起，从承包人工程进度款中按3%扣留质量保证金，监理人每月签发付款凭证的最低金额为25万元，在第一个月承包人仅进行了该分项工程施工实际完成并经监理人计量的该分项工程量为450m3。第1个月监理人实际签发的付款金额为（）万元。

　　A.0

　　B.21.825

　　C.22.500

　　D.25.000

　　【参考答案】A

　　二、多选题

　　1、下列资料中，属于招标工程量清单编制依据的有（）。

　　A.设计文件

　　B.施工现场情况

　　C.合理的施工方案

　　D.地勘水文资料

　　E.企业定额

　　【参考答案】A,B

　　2、以下属于规费的是（）。

　　A.劳动保护费

　　B.职工福利费

　　C.工伤保险费

　　D.医疗保险费

　　E.财产保险费

　　【参考答案】C,D

　　3、下列技术方案经济效果评价指标中，属于盈利能力分析的动态指标有（）。

　　A、资本金净利润

　　B、财务内部收益率

　　C、财务净现值

　　D、速度比率

　　E、利息备付率

　　【参考答案】B,C

　　4、下列措施项目费中，宜采用综合单价法计价的有() 。

　　A、垂直运输工程费

　　B、脚手架工程费

　　C、混凝土模板工程费

　　D、冬雨季施工增加费

　　E、夜间施工增加费

　　【参考答案】A,B,C

　　5、设备安装工程概算与编制方法有()。

　　A、估算指标法

　　B、预算单价法

　　C、类似工程经验法

　　D、概算指标法

　　E、扩大单价法

　　【参考答案】B,D,E

　　6.下列价值工程活动中，属于功能分析工作内容的是()。

　　A.功能成本分析

　　B.功能定义

　　C.工作对象选择

　　D.功能整理

　　E.确定改进范围

　　【答案】B,D

　　7.关于施工图预算对施工单位作用说法正确的有()。

　　A.可作为确定最高投标报价的依据

　　B.可作为确定投标报价的参考依据

　　C.可作为进行施工准备的依据

　　D.可作为控制工程成本的依据

　　E.可作为安排建设资金计划的依据

　　【答案】C,D,E

　　8.采用附加率法估算租赁设备租金时，影响每期租金的因素有（）。

　　A.租赁设备的价格

　　B.租赁期数

　　C.与租赁期数相对应的利率

　　D.出租方的股权结构

　　E.承租方的资金来源

　　【答案】A,B.C

　　9.关于项目融资特点的说法，正确的有（）。

　　A.项目出现问题，项目贷款人可以追索借款人除该项目以外的任何形式的资产

　　B.项目融资是一种需进入项目投资者资产负债表的贷款形式

　　C.通常会增加贷款人对投资者资信的依赖程度

　　D.项目融资是以项目为主体的融资活动

　　E.在项目初始阶段应合理分配全寿命周期中的风险

　　【答案】DE

　　10.为了提高现金使用效率，企业可采取的现金管理方法有（）。

　　A.推退应付票据及应付账款的支付，充分利用供货方提供的信用优惠

　　B.尽可能多地将现金转换为有价证券，以获得更多收益

　　C.尽量使现金流入和现金流出发生的时间趋于一致

　　D.制定收账政策时，缩短应收账款和应收票据的时间

　　E.合理使用现金浮游量

　　【答案】A,B.CE

　　11.关于投标人进行工程量清单报价的说法正确的有（）。

　　A.投标报价不得低于工程成本

　　B.暂列金额应根据招标工程量清单列出的金额填写

　　C.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相立的综合单价中

　　D.暂估价应依据投标人市场询价结果进行填报E.投标人应在综合单价中计入招标文件要求其承担的风险费用

　　【参考答案】A.B.CE

　　12.关于采用双倍余额递减法计算固定资产折旧的说法，正确的有（）。

　　A.寿命期累计折旧额与年限平均法累计折旧额相等

　　B.前期年折旧额高，后期年折旧额低

　　C.固定资产账面价值逐年减少

　　D.计算折旧额使用的折旧率逐年下降

　　E.固定资产折旧年限与年限平均法折旧年限相同

　　【参考答案】B,C,E

　　13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修期内的保修责任和修复费用的说法，正确的有（）。

　　A.因承包人原因造成工程的缺陷，承包人应负责修复并承担修复费用

　　B.因发包人使用不当造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润

　　C.发包人未经验收擅自使用工程的，承包人不再承担修复责任和费用

　　D.因不可抗力原因造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润

　　E.因工程的缺陷导致的人身伤害和财产损失应由造成缺陷的责任方承担

　　【参考答案】A,B,D,E

　　14..将一项包括数项资产的建造合同分立为单项合同需同时具备一定的条件，这些条件包括()。

　　A.每项资产均有独立的建造计划

　　B.每项资产的价值不低于合同价值的三分之一

　　C.每项资产可以独立进行分包，且可由不同的分包单位实施

　　D.每项资产的收入和成本可以单独辩认

　　E.与客户就每项资产进行单独谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款

　　【参考答案】A,DE

　　15.关于影响利率高低因素的说法，正确的有()。

　　A.社会平均利润率的高低直接影响利率的高低

　　B.通常借贷资本供过于求时，利率会呈上涨超势

　　C.通货膨胀会对利率高低产生直接影响

　　D.借出资本的风险越高其利率可能越高

　　E.通常借贷资本的期限越长其利率越低

　　【参考答案】A.CD

　　16.根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资支付的说法，正确的有（）。

　　A.农民工工资应以现金、实物或有价证券等形武发放

　　B.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿

　　C.建设单位应按照合同约定及时足额将人工费拨付至农民工工资专用账户

　　D.若农民工工资采取施工总承包单位代发的方式支付，总承包单位与分包单位对工程数量、质量等产生争议时，待争议解决后再按规定代发

　　E.建设项目违反工程建设相关法律法规导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿

　　【参考答案】BCE

　　17.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误和费用增加的事件中，承包人能同时获得工期、费用和利润索赔的有（）。

　　A.承包人应监理人要求对材料重新检验且检验结果合格

　　B.设计单位提供图纸延误

　　C.采用合同未约定的安全作业环境及安全施工措施

　　D.异常恶劣的气候条件

　　E.发包人的原因造成工期延误

　　【参考答案】A,BE

　　18.根据《建设工程工程量清单计价规范》下列费用中，应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用的有（）。

　　A.安全文明施工费

　　B.计日工

　　C.财产保险费

　　D.规费

　　E.总承包服务费

　　【参考答案】A.D

　　19.编制人工定额时，应计入定额时间的有（）。

　　A.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间

　　B.准备与结束工作时间

　　C.工人必需的休息时间

　　D.不可避免的中断时间

　　E.由于材料供应不及时引起的停工时间

　　【参考答案】B,C.D

　　20.关于技术方案不确定性分析的说法，正确的有()。

　　A.常用的不确定性分析方法包括盈亏平衡分析和敏感性分析

　　B.技术方案的不确定性是客观存在的，通常政策变化、技术进步等原因会带来不确定性

　　C.技术方案论证中所依据的数据不充分或预测方法的局限性会带来不确定性

　　D.通过不确定性分析，可以准确计量各不确定因素对技术方案经济效果产生的影响

　　E.不确定性的直接后果是使技术方案经济效果的实际值与评价值相偏离，从而给决策带来风险

　　【参考答案】A,B,C,E

　　一级建造师考题库及答案 2

　　2021年一级建造师《建设工程经济》真题及答案解析

　　一、单选题(共60题，每题1分)

　　1 [单选题]下列措施项目费中，宜采用参数法计价的是（）。

　　A垂直运输费

　　B夜间施工增加费

　　C混凝土模板及支架费

　　D室内空气污染测试费

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程量清单计价的方法。

　　【选项分析】参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工的计价均可以采用该方法。

　　2 [单选题]设计概算是设计单位编制和确定建设工程项目从筹建到（）所需全部费用的文件。

　　A竣工结算

　　B项目报废

　　C竣工交付使用

　　D施工保修期满

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是设计概算的内容和作用。

　　【选项分析】设计概算是以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。具体而言，设计概算是在投资估算的控制下由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明，利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标预算定额、各项费用定额或取费标准（指标）、建设地区自然、技术经济条件和设备材料预算价格等资料，按照设计要求，建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用进行的概略计算。

　　3 [单选题]某企业上年初所有者权益总额为5000万元，年末所有者权益相对年初减少200万元。本年末所有者权益总额为5500万元，则该企业本年度的资本积累率为（）。

　　A 10.00%

　　B 10.42%

　　C 14.58%

　　D 14.00%

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是基本财务比率的计算和分析。

　　【选项分析】资本积累率=本年度所有者权益增值额/年初所有者权益×100%=[5500-（5000-200）]/(5000-200)=14.58%

　　4 [单选题]某技术方案建设投资1000万元，流动资金100万元，全部为自有资金（资本金）。运营期正常年份的年利润总额为140万元，年所得税为35万元，则该方案的资本金净利润率是（）。

　　A 10.50%

　　B 12.73%

　　C 14.00%

　　D 9.55%

　　参考答案：D

　　参考解析：【内容考查】本题考查的是投资收益率分析。

　　【选项分析】技术方案资本金净利润率表示技术方案资本金的盈利水平，按下式计算：ROE=NP/ECx100%

　　式中EC—技术方案资本金；

　　NP-技术方案正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润，净利润=利润总额-所得税。

　　该方案的资本金净利润率=(140-35)/（1000+100）=9.55%

　　5 [单选题]某公司同一笔资金有如下四种借款方案，均在年末支付利息，则优选的借款方案的是（）。

　　A年名义利率3.6%，按月计息

　　B年名义利率4.4%，按季度计息

　　C年名义利率5.0%，半年计息一次

　　D年名义利率5.5%，一年计息一次

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是名义利率有效利率的概念和计算。

　　【选项分析】年名义利率3.6%，按月计息，年实际利率：(1+3.6%/12)^12-1=3.66%

　　年名义利率4.4%，按季度计息，年实际利率=(1+4.4%/4)^4-1=4.47%

　　年名义利率5.0%，半年计息一次，年实际利率=（1+5.0%/2）^2-1=5.06%

　　年名义利率5.5%，一年计息一次,年实际利率为5.5%

　　实际利率最大者，年末支付的利息最大，因此选择年实际利率最小的3.66%

　　6 [单选题]根据《建设工程施工合同(示范文本)》，预付款支付的至迟时间为（）。

　　A签署合同后的第15天

　　B开工通知载明的开工日期7天前

　　C承包人的材料、设备、人员进场7天前

　　D预付款担保提供后的第7天

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本考查的是预付款。

　　【选项分析】按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。

　　7 [单选题]工程量清单作为清单计价的基础，主要用于建设工程的（）。

　　A决策阶段和设计阶段

　　B设计阶段和招投标阶段

　　C施工阶段和运营使用阶段

　　D招投标阶段和施工阶段

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的工程量清单的作用。

　　【选项分析】工程量清单是工程量清单计价的基础，贯穿于建设工程的招投标阶段和施工阶段，是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。

　　8 [单选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，必须按照国家或省级行业建设主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是（）。

　　A安全文明施工费和企业管理费

　　B规费和企业管理费

　　C措施项目费和规费

　　D规费和税金

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程量清单计价的方法。

　　【选项分析】规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

　　9 [单选题]某技术方案现金流量表如下，若基准收益率为8%，则该方案财务净现值为（）万元。

　　A -1300.00

　　B -100.40

　　C -108.30

　　D 126.91

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是财务净现值。

　　【选项分析】财务净现值=-3700-3000×（1+8%）^（-1）+4000×（1+8%）^（-2）+4000×（1+8%）^（-4）=-108.30

　　10 [单选题]采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时，增值税征收率为（）。

　　A 6%

　　B 9%

　　C 3%

　　D 13%

　　参考答案：C

　　参考解析：【内容考查】本题考查的是増值税计算。

　　【选项分析】当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为3%。

　　11 [单选题]某项目建设投资为5000万元，其中自有资金4000万元，借款1000万元，借款年利率5%。流动资金1000万元全部为借款，借款年利率为4%，建设期计息不付息。编制资本金现金流量表时，建设期现金流出的金额是（）万元。

　　A 2000

　　B 4090

　　C 4000

　　D 6000

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是技术方案现金流量表。

　　【选项分析】资本金现金流量表的现金流出项包括资本金、借款本金偿还和借款利息支付及经营成本等。此题所问为建设期的现金流出，因此不涉及经营成本等。同时，建设期计息不付息，同时建设期也不归还借款本金，故建设期的现金流出只有资本金一项，即4000万元。

　　12 [单选题]已知某投资方案财务内部收益率（FIRR）为10%，现选择4个影响因素分别进行单因素敏感性分析计算结果如下：当产品价格上涨10%时，FIRR=11.0%；当原材料价格上涨10%时FIRR=9.5%；当建设投资上涨10%时，FIRR=9.0%，当人民币汇率上涨10%时，FIRR=8.8%。根据上述条件判断，最敏感的因素是（）。

　　A建设投资

　　B原材料价格

　　C人民币汇率

　　D产品价格

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的敏感性分析

　　【选项分析】当产品价格上涨10%时，FIRR=11.0%；当原材料价格上涨10%时FIRR=9.5%；当建设投资上涨10%时，FIRR=9.0%，当人民币汇率上涨10%时，FIRR=8.8%。在因素变化率相同的情况下，内部收率变化率最大的为人民币汇率，因此，对人民币汇率是最敏感的。

　　13 [单选题]筑路机在工作区末端掉头所消耗的时间，属于施工机械工作时间中的（）。

　　A有效工作时间

　　B多余工作时间

　　C低负荷下的工作时间

　　D不可避免的无负荷工作时间

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是机械台班使用定额的编制。

　　【选项分析】不可避免的无负荷工作时间，是指由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，都属于此项工作时间的消耗。

　　14 [单选题]由于发包人设计变更原因导致承包人未按期竣工，需要对原约定竣工日期后继续施工的工程价格进行调整时，宜采用的价格指数是（）。

　　A原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个

　　B原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个

　　C原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数的平均值

　　D承包人与发包人协商的新价格

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是合同价款调整。

　　【选项分析】因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

　　题干明确了是发包人原因造成未能按期竣工，所以选择价格指数较高的一个。

　　15 [单选题]某公司年初借入资金1000万元，期限3年，按年复利计息，年利率10%，到期一次还本付息。则第三年末应偿还的本利和为( )万元。

　　A 1210

　　B 1300

　　C 1331

　　D 1464

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是利息的计算。

　　【选项分析】1000×(1+10%)3=1331万元。

　　16 [单选题]发包人为验证某结构构件的安全性,要求承包人对结构件进行破坏性试验发生的费用属于（）。

　　A研究试验费

　　B定资产使用费

　　C工机具校验费

　　D验试验费

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是研究试验费。

　　【选项分析】研究试验费是指对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的`费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。

　　17 [单选题]施工企业按规定标准发放的工作服、手套、防暑降温饮料等发生的费用，属于建筑安装工程费中的（）。

　　A津贴补贴

　　B劳动保护费

　　C特殊情况下支付的工资

　　D劳动保险费

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是建筑安装工程费。

　　【选项分析】劳动保护费是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。

　　18 [单选题]某企业获得的周转信贷额为3000万元，承诺费率为0.5%，企业在借款年度内使用了2000万元，则企业该年度向银行支付的承诺费为（）万元。

　　A 10

　　B 15

　　C 5

　　D 25

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是筹资方式。

　　【选项分析】（3000-2000）×0.5%=5万元。

　　19 [单选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是（）。

　　A暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算

　　B暂列金额应包括在签约合同价内，属承包人所有

　　C已签约的合同价中的暂列金额由发包人掌握使用

　　D用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程金额

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是暂列金额。

　　【选项分析】暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额包括在签约合同价内，属发包人所有，暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料价款、工程设备价款以及专业工程金额。

　　20 [单选题]为了说明企业财务状况的变动趋势并预测企业未来的发展前景，财务报表分析宜采用的方法是( )。

　　A水平分析法

　　B因素分析法

　　C比率分析法

　　D权重分析法

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是财务分析的常用方法。

　　【选项分析】趋势分析法又称水平分析法，是通过对比两期或连续数期财务报告中相同指标，确定其增减变化的方向、数额和幅度，来说明企业财务状况、经营成果和现金流量变动趋势的分析方法。采用该方法，可以分析变化的原因和性质，并预测企业未来的发展前景。

　　21 [单选题]下列施工企业的费用中，在会计核算时应计入生产费用的是（）。

　　A企业质量管理部门办公费

　　B项目部管理人员工资

　　C经营部门人员工资

　　D企业融资的财务费用

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是成本与费用的关系。

　　【选项分析】生产费用是指为生产产品（或提供劳务）而发生的、与产品生产（或提供劳务）直接相关的费用。如生产车间生产工人的薪酬属于生产费用中的直接人工，生产车间管理人员薪酬属于生产费用中的制造费用；项目管理人员工资属于间接费，属于生产费用。而企业管理人员薪酬属于期间费用。又如：生产车间办公费属于生产费用中的制造费用，而企业总部办公费用属于期间费用中的管理费用。

　　22 [单选题]某单位工程有甲、乙、丙和丁4个分部工程组成，相关数据如下表，运用价值工程原理判断，应作为优先改进对象的是（）。

　　A甲

　　B乙

　　C丙

　　D丁

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】价值工程在工程建设应用中的实施步骤。

　　【选项分析】根据价值工程原理V=F/C，F表示功能评价值，即目标成本；C表示功能现实成本。表格中的功能价值即为V。选择优先改进的对象应选择F/C值低的，也即将功能价值最小的作为优先改进对象，因此选择乙方案。

　　23 [单选题]根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资的说法，正确的是（）。

　　A施工总承包单位应按照规定存储工资保证金

　　B农民工工资可以以部分实物或者有价证券的方式发放给农民工本人

　　C开设和使用农民工工资专用账户的有关材料应当由建设单位保存备查

　　D施工总承包单位应对分包单位所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是预付款及期中支付。

　　【选项分析】开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

　　24 [单选题]根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于单价合同计量的说法，正确的是（）。

　　A发包人可以在任何方便的时候计量，其计量结果有效

　　B监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，则该工程量视为承包人实际完成的工程量

　　C承包人收到计量的通知后不派人参加，则发包人的计量结果无效

　　D承包人为保护施工质量超出施工图纸范围实施的工程量，应该予以计量

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程计量。

　　【选项分析】按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201),除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照如下约定执行：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

　　25 [单选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于使用国有资金投资的工程项目招标控制价的说法，正确的是（）。

　　A招标控制价是所有投标人的最高投标限价

　　B招标控制价可以根据需要在开标时适当上调或者下浮

　　C招标控制价必须由工程造价咨询人编制，不得由招标人自行编制

　　D招标控制价性质与标底相同，必须保密

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是招标控制价的编制方法。

　　【选项分析】招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。招标控制价性质与标底不相同，是公开的。

　　26 [单选题]根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修期内修复费用的说法，正确的是（）。

　　A因承包人原因造成的工程缺陷，承包人应负责修复，并承担修复费用，但不承担因工程缺陷导致的人身伤害

　　B因第三方原因造成的工程损坏，可以委（托）承包人修复，发包人应承担修复费用，并支付承包人合理利润

　　C因发包人不当使用造成的工程损坏，承包人应负责修复，发包人应承担合理的修复费用，但不额外支付利润

　　D因不可抗力造成的工程损坏，承包人应负责修复，并承担相应的费用

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是质量保证金的扣留和退还。

　　【选项分析】保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

　　（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

　　（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

　　（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

　　27 [单选题]关于设备磨损补偿方式的说法，正确的是（）。

　　A设备的无形磨损可以通过修理进行补偿

　　B设备的综合磨损只能通过更新进行补偿

　　C可消除的有形磨损只能通过现代化改装进行补偿

　　D不可消除的有形磨损可以通过更新进行补偿

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是设备磨损的类型和补偿方式。

　　【选项分析】设备的无形磨损不可以通过修理进行补偿；对于陈旧落后的设备，即消耗高、性能差、使用操作条件不好、对环境污染严重的设备，应当用较先进的设备尽早替代;对整机性能尚可，有局部缺陷，个别技术经济指标落后的设备，应选择适应技术进步的发展需要，吸收国内外的新技术，不断地加以改造和现代化改装。

　　28 [单选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列投标报价计算公式中，正确的是（）。

　　A措施项目费=∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）

　　B分部分项工程费=∑（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）

　　C其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+规费

　　D单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程量清单计价的方法。

　　【选项分析】

　　分部分项工程费=∑（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）

　　措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价+∑单项措施费

　　其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+其他

　　单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

　　单项工程报价=∑单位工程报价

　　总造价=∑单项工程报价

　　29 [单选题]某施工企业在经营过程中，同时发行可转换债券和认股权证从资本市场直接筹集资金，该筹资方式属于（）。

　　A内源筹资

　　B权益筹资

　　C混合筹资

　　D债务筹资

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是筹资主体。

　　【选项分析】混合筹资主要包括可转换债券和认股权证，混合筹资是同时兼备权益筹资和债务筹资特征的特殊筹资工具。属于外源筹资。

　　30 [单选题]对于建设工程利用价值工程原理提高技术方案技术效果最佳的阶段是（）。

　　A生产与销售阶段

　　B规划与设计阶段

　　C使用与报废阶段

　　D生产与使用阶段

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是提高价值的途径。

　　【选项分析】对于建设工程，应用价值工程的重点是在规划和设计阶段，因为这两个阶段是提高技术方案经济效果的关键环节。

　　31 [单选题]施工定额的平均先进水平是只在正常的生产条件下（）的水平。

　　A个别班组可以接近

　　B少数班组经过努力可以达到

　　C多数施工班组可以接近

　　D多数班组经过努力可以达到

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是施工定额和企业定额的编制。

　　【选项分析】所谓平均先进水平，是指在正常的生产条件下，多数施工班组或生产者经过努力可以达到，少数班组或劳动者可以接近，个别班组或劳动者可以超过的水平。

　　32 [单选题]有10项采用通用图纸施工的单位工程，上部结构和做法完全相同，但因地质条件差异其基础部分均有局部改变，审查这些工程上部结构的施工图预算时，宜采用的方法是（）。

　　A标准预算审查法

　　B分组计算审查法

　　C对比审查法

　　D重点审查法

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是施工图预算审查的内容和方法。

　　【选项分析】标准预算审查法就是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。按标准设计图纸施工的工程，一般上部结构和做法相同，只是根据现场施工条件或地质情况不同，仅对基础部分做局部改变。凡这样的工程，以标准预算为准，对局部修改部分单独审查即可，不需逐一详细审查。

　　33 [单选题]下列经济效果评价指标中，属于动态指标的是（）。

　　A财务净现值

　　B流动比率

　　C资金净利润率

　　D投资率

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是财务净现值的概念计算判别和优劣。

　　【选项分析】动态分析指标包含财务净现值和财务内部收益率。

　　34 [单选题]甲、乙、丙和丁四个公司投资相同项目，收益方案如下表（单位：万元）若社会平均收益率为10%，根据资金时间价值原理，其投资收益最大的是（）。

　　A甲公司

　　B乙公司

　　C丙公司

　　D丁公司

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是资金时间价值的影响因素。

　　【选项分析】根据资金时间价值原理，“早收晚投”的概念，在资金回收额一定的情况下，前期回收的资金越多，对项目越好。

　　35 [单选题]某混凝土构件采用木模板施工，木模板一次净用量为200㎡，现场制作安装不可避免的损耗率为2%，木模板可周转使用5次，每次补损率为5%，则木模板的周转使用量为（）㎡。

　　A 48.00

　　B 48.96

　　C 49.44

　　D 51.00

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是周转性材料消耗定额的编制。

　　【选项分析】

　　一次使用量=净用量× (1+操作损耗率）=200×(1+2%)=204

　　周转使用量=204x[1+(5-1)x5%]/5=48.96

　　36 [单选题]下列国际工程投标报价组成中，属于现场管理费的是（）。

　　A工程辅助费

　　B检验试验费

　　C临时设施工程费

　　D工程保险费

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是国际工程投标报价的组成。

　　【选项分析】现场管理费包括1.工作人员费2. 办公费3.差旅交通费4.文体宣教费5.固定资产使用费6.国外生活设施使用费7.工具用具使用费8. 劳动保护费9.检验试验费10.其他费用。工程辅助费、临时设施工程费和工程保险费属于其他待摊费。

　　37 [单选题]按《建设工程施工合同(示范文本)》，已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，变更估价( )。

　　A按照合理的成本加利润的原则，由合同当事人协商确定变更工作的总价*

　　B按照合理的成本与利润构成的原则，由总监理工程师确定新的变更单价*

　　C按照合理的成本加利润的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价

　　D根据合理的成本加适当利润的原则，由监理人确定新的变更单价

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程变更价款的确定。

　　【选项分析】变更估价原则。

　　按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，除专用合同条款另有约定外，变更估价按照以下约定处理：

　　(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

　　(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定;

　　(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更作的单价。

　　38 [单选题]某技术方案净现金流量和财务净现值如下表，根据表中数据，关于该方案评价的说法，正确的是（）。

　　A累计净现金流量小于零

　　B财务内部收益率可能小于8%

　　C静态投资回收期大于6年

　　D项目在经济上可行

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是经济效果评价指标体系。

　　【选项分析】累计净现金流量=-420-470+200+250+250+250+250=310＞0。财务净现值大于0，故内部收益率大于折现率8%。静态投资回收期为5.76年，小于6年。财务净现值大于0，故项目在经济上可行。

　　39 [单选题]某施工项目有四个可选择的技术方案,其效果相同。方案一需要投资240万元，年生产成本为64万元:方案二需要投资320万元，年生产成本为52万元：方案三需要投资360万元，年生产成本为45万元：方案四需要投资400万元，年生产成本为36万元。不考虑税收因素，当基准投资收益率为12%时，运用折算费用法选择的方案应是（）。

　　A方案一

　　B方案二

　　C方案三

　　D方案四

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是折算费用法。

　　【选项分析】

　　方案一的折算费用=64+240×12%=92.8万元；

　　方案二的折算费用=52+320×12%=90.4万元

　　方案三的折算费用=45+360×12%=88.2万元

　　方案四的折算费用=36+400×12%=84万元。在多方案比较时，可以选择年折算费用最小的方案，因此选择方案四。

　　40 [单选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于合同履行期间因招标工程量清单缺项导致新增分部分项清单项目的说法，正确的是（）。

　　A新增分部分项清单项目应按额外工作处理，由监理工程师提出，发包人批准

　　B新增分部分项清单项目的综合单价应由监理工程师提出，发包人批准

　　C新增分部分项清单项目的综合单价应由承提出，但相关措施项目费不能调整

　　D新增分部分项清单项目导致新增措施项目费的，在承包人提交的新增措施项目实施方案被发包人批准后调整合同价款

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程量清单缺项。

　　【选项分析】《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013对这部分的规定如下：

　　（1）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款。

　　（2）新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。

　　（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照规范相关规定调整合同价款。

　　41 [单选题]根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人成本增加的情形中，可以同时补偿承包人费用和利润的是（）。

　　A发包人原因导致的工程缺陷和损失

　　B发包人要求承包人提前交付材料和工程设备

　　C异常恶劣的气候条件

　　D施工过程中现文物

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是施工索赔。

　　【选项分析】发包人原因导致的工程缺陷和损失,可以同时补偿费用和利润，发包人要求承包人提前交付材料和工程设备只能得到费用补偿，异常恶劣的气候条件只能索赔工期，施工过程中现文物可以补偿工期和费用。

　　42 [单选题]某新建住宅的建筑面积为4000㎡，按概算指标和地区材料预算价格计算出一般土建工程单位造价为1304元/㎡（其中人、料、机费用为900元/㎡）按当地造价管理部门规定，企业管理费费率为8%；规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础，规费费率为15%；利润率为7%；增值税税率为9%。由于土建工程与概算指标相比结构构件有部分变更，变更后每100㎡土建工程的人、机费用比概算指标对应部分的费用增加3000元。则修正后的土建工程单位造价为（）元/㎡。

　　A 1070

　　B 1155

　　C 1236

　　D 1347

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是设计概算的编制方法。

　　【选项分析】首先将有变更部分的概算指标更换，题目中直接给予了更换的基数与金额，基数为人、料、机费用，金额增加3000元，但是3000元是针对每100㎡的土建工程，故每㎡的人、料、机费用增加3000/100=30元。故在原人、料、机费用900元/㎡的基础上，新的人、料、机费用930元/㎡。以930元/㎡为基数，计算企业管理费、规费、利润和增值税。

　　930×（1+8%）×（1+15%）×（1+7%）×（1+9%）=1347元/㎡。

　　43 [单选题]某施工企业的自卸汽车原价为30万元，确定的折旧年限为5年，净残值率为3%，预计总行驶里程为8万千米。2020年行驶里程2万千米，按照行驶里程法，则2020年应计提折旧额为（）元。

　　A 72750

　　B 58200

　　C 60000

　　D 75000

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程成本及其核算的内容。

　　【选项分析】按照行驶里程法，2020年应计提折旧额为：30×(1-3%)×2/8=7.275万元=72750元。

　　44 [单选题]已知招标工程量清单中土方工程量为2000m，某投标人根据施工方案确定的土方工程量为3800m，根据测算，完成该土方工程的人工费为50000元，机械费为40000元，材料费为10000元，管理费按照人、料、机费用之和的10%计取，利润按人、料、机费用以及管理费之和的6%计取。其他因素均不考虑，则该土方工程的投标综合单价为（）元/m。

　　A 58.30

　　B 30.53

　　C 30.68

　　D 58.00

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是综合单价的计算。

　　【选项分析】（50000+40000+10000）×（1+10%）×（1+6%）=116600元

　　116600/2000=58.3元/ m。

　　计算应以清单工程量为准。

　　45 [单选题]根据《建设工程造价鉴定规范》，项目的发包人对承包人材料采购价格高于合同约定不予认可的，鉴定应遵循的原则是（）。

　　A材料采购前经发包人或其代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定

　　B材料采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按材料实际采购价格进行鉴定

　　C发包人认为承包人采购的原材料不符合质成绩单求，不予认价的，应在质量鉴定后再进行价格鉴定

　　D采购前未报监理人签批的，应按地材料市场平均价格进行鉴定

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是建设工程造价鉴定。

　　【选项分析】鉴定项目的发包人对承包人材料采购价格高于合同约定不予认可的，应按以下规定进行鉴定：

　　（1）材料采购前经发包人或其代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定；

　　（2）材料采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按合同约定的价格进行鉴定；

　　（3）发包人认为承包人采购的原材料、零配件不符合质量要求，不予认价的，应按双方约定的价格进行鉴定，质量方面的争议应告知发包人另行申请质量鉴定。

　　46 [单选题]某企业3年前购买的设备原价为20万元，当前累计已提折旧4万元。现在市场上可以18万元价格卖出，卖出该设备需发生成本、税费共1万元，该设备的可变现净值为（）万元。

　　A 17

　　B 13

　　C 16

　　D 20

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是会计核算的原则。

　　【选项分析】在可变现净值计量下，资产按照其现在正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额，扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。例如: 3年前20万元购置的一台设备，现在可以15万元卖出，卖出该设备需要发生成本、销售费用、税费等1万元，则该设备现在的可变现净值为14万元。故本题中，该设备的可变现净值为17万元。

　　47 [单选题]施工企业单独对外提供机械作业服务取得的收入属于（）。

　　A施工合同收入

　　B让渡资产使用权

　　C提供劳务收入

　　D销售商品收入

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是收入的分类及确认。

　　【选项分析】提供劳务收入是指企业通过提供劳务作业而取得的收入。建筑业企业提供劳务一般均为非主营业务，主要包括机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等。提供劳务的种类不同，完成劳务的时间也不同，有的劳务一次就能完成，且一般均为现金交易，如餐饮住宿、运输服务等；有的劳务需要较长一段时间才能完成，如产品安装、设计业务、机械作业等。提供劳务的种类和完成劳务的时间不同，企业确认劳务收入的方法也不同，一般应分别按不跨年度和跨年度情况进行确认和计量。

　　48 [单选题]具有下列特点的国际工程项目中，投标报价适宜采用低价策略的是（）。

　　A工作简单且支付条件好的工程

　　B专业要求高且工期要求急的工程

　　C竞争对手少且施工条件差的工程

　　D技术复杂且投资规模大的工程

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是国际工程投标报价的技巧。

　　【选项分析】报价可低一些的工程

　　(1) 施工条件好的工程；

　　(2) 工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；

　　(3) 本公司目前急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时；

　　(4) 本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工地的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；

　　(5) 竞争对手多，竞争激烈的工程；

　　(6) 非急需工程；

　　(7)支付条件好的工程。

　　49 [单选题]编制其他项目清单时，关于计日工表中的材料和机械列项要求的说法，正确的是（）。

　　A材料和机械仅按实际使用数量列项

　　B材料和机械应按规格、型号详细列项

　　C材料应按使用数量详细列项，机械应按类别粗略列项

　　D材料应按供应厂家详细列项，机械应按型号粗略列项

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是计日工表的编制。

　　【选项分析】编制工程量清单时，计日工表中的人工应按工种，材料和机械应按规格、型号详细列项。

　　50 [单选题]企业计算某一时期应纳税所得额时，下列固定资产中，不得计算折旧扣除的是（）。

　　A以经营租赁方式租出的固定资产

　　B以融资租赁方式租入的固定资产

　　C已建成未投入使用的房屋、建筑物

　　D已足额提取折旧但仍继续使用的固定资产

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是所得税费用的确认。

　　【选项分析】在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。但下列固定资产不得计算折旧扣除：

　　（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；

　　（2）以经营租赁方式租入的固定资产；

　　（3）以融资租赁方式租出的固定资产；

　　（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；

　　（5）与经营活动无关的固定资产；

　　（6）单独估价作为固定资产入账的土地；

　　（7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。

　　51 [单选题]企业为提高现金使用效率，利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金，此现金管理的方法属于（）的方法。

　　A使用现金浮游量

　　B使现金流量同步

　　C加速收款

　　D推迟应付账款

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是现金和有价证券的财务管理。

　　【选项分析】为了提高现金使用效率，一般企业可以采用如下管理方法：

　　（1）力争现金流量同步。

　　（2）使用现金浮游量。

　　（3）加速收款。

　　（4）推迟应付票据及应付账款的支付。

　　52 [单选题]某土方工程招标文件中清单工程量为3000 m；合同约定，土方工程综合单价80 元/m，当实际工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价72元/m，工程结束实际完成并经发包人确认的土方工程量为3600m3，则工程价款为（）元。

　　A 259200

　　B 286800

　　C 283200

　　D 288000

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是工程量偏差。

　　【选项分析】3000×（1+15%）=3450 m，3600＞3450，

　　3450×80+（3600-3450）×72=286800元

　　53 [单选题]下列施工中发生的与材料有关的费用，属于建筑安装工程费中材料费的是（）。

　　A对原材料进行一般鉴定，检查所发生的费用

　　B原材料在运输所需的辅助材料费

　　C施工机械场外运输所需的辅助材料费

　　D机械设备日常保养所需的材料费用

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是建筑安装工程费用项目组成。

　　【选项分析】材料费是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。内容包括：

　　1. 材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。

　　2. 运杂费：是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。

　　3. 运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。

　　4. 采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。对原材料进行一般鉴定，检查所发生的费用属于企业管理费的检验试验费。

　　54 [单选题]下列财务报表中，属于按照收付实现制原则编报的是（）。

　　A资产负债表

　　B利润表

　　C现金流量表

　　D所有者权益变动表

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是财务报表的构成和列报的基本要求。

　　【选项分析】除现金流量表按照收付实现制编制外，企业应当按照权责发生制编制其他财务报表。

　　55 [单选题]下列建设工程项目投资中，属于动态投资的是（　）。

　　A、预备费和铺底流动资金

　　B、工程建设其他费和铺底流动资金

　　C、价差预备费和建设期利息

　　D、建设期利息和铺底流动资金

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是建设项目总投资费用项目组成。

　　【选项分析】建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括价差预备费、建设期利息等。

　　56 [单选题]关于设备融资租赁的说法，正确的是（）。

　　A租赁期的设备租金总额低于直接购置设备的费用

　　B租赁容易导致承租人资产负债状况恶化

　　C租赁期间承租人可以将租用设备用于抵押贷款

　　D设备融资租赁的租期通常较长

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是设备租赁与购买方案的比选分析。

　　【选项分析】承租人在租赁期间所交的租金总额一般比直接购置设备的费用要高;；长年支付租金，形成长期负债；在租赁期间承租人对租用设备无所有权，只有使用权，故承租人无权随意对设备进行改造，不能处置设备，也不能用于担保、抵押贷款；融资租赁最主要的外部特征是租期长。

　　57 [单选题]监理工程师对承包人按照合同约定购买第三者责任险支付的保险费、履行保证金等项目计量方法是( )。

　　A均摊法

　　B估价法

　　C图纸法

　　D凭据法

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是质量保证金的扣留和退还。

　　【选项分析】所谓凭据法，就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。

　　58 [单选题]关于财务内部收益率的说法,正确的是（）。

　　A其大小易受基准收益率等外部参数的影响

　　B任一技术方案的财务内部收益率均存在唯一解

　　C可直接用于互斥方案之间的比选

　　D考虑了技术方案在整个计算期内的经济状况

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是财务内部收益率的概念计算判别和优劣。

　　【选项分析】财务内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及技术方案在整个计算期内的经济状况，不仅能反映投资过程的收益程度，而且的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。这种技术方案内部决定性，使它在应用中具有一个显著的优点，即避免了像财务净现值之类的指标那样须事先确定基准收益率这个难题,而只需要知道基准收益率的大致范围即可。但不足的是财务内部收益率计算比较麻烦；对于具有非常规现金流量的技术方案来讲，其财务内部收益率在某些情况下甚至不存在或存在多个解，而对多个解的分析、检验和判断是比较复杂的；不能直接用于互斥方案之间的比选。因此，财务内部收益率特别适用于独立的、具有常规现金流量的技术方案的经济评价和可行性判断。

　　59 [单选题]某施工企业签订了总造价为2000万元的固定总价合同，工期为2年。经测算第1年完工进度为60%，实际收到工程结算款1000万元;第2年工程全部完工。则按完工百分比法确认该企业第2年的收入为( )万元。

　　A 800

　　B 1000

　　C 1200

　　D 2000

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是建造（施工）合同收入的确认。

　　【选项分析】第2年全部完工，则第2年实际完成的工程款为：2000×(1-60%)=800万元。

　　60 [单选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投诉招标人不按规定编制招标控制价的说法，正确的是（）。

　　A书面投诉书只需加盖投标单位公章

　　B投诉书中应包括投诉依据及有关证明材料

　　C投标人应向政府投资管理部门投诉

　　D投诉人提出投诉的时间为招标控制价公布后的10天内

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是招标控制价的编制方法。

　　【选项分析】投诉人投诉时，应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章的书面投诉书。投诉书包括下列内容：

　　① 投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

　　② 投诉的招标工程名称、具体事项及理由；

　　③ 投诉依据及有关证明材料；

　　④ 相关的请求及主张。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

　　二、多选题(共20题，每题2分)

　　61 [多选题]关于利润表作用的说法，正确的有（）。

　　A通过利润表可以分析判断企业损益变化的趋势

　　B通过利润表可以分析企业现金流量的发生及结余情况

　　C通过利润表可以了解企业一定期间的收入实现和费用耗费情况

　　D通过利润表可以分析企业资产负债的变动情况

　　E通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行

　　参考答案：A C E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是利润表的作用。

　　【选项分析】利润表的作用主要表现在以下几个方面：

　　（1）利润表能反映企业在一定期间的收入实现和费用耗费情况以及获得利润或发生亏损的数额，表明企业投入与产出之间的关系；

　　（2）通过利润表提供的不同时期的比较数字，可以分析判断企业损益发展变化的趋势，预测企业未来的盈利能力；

　　（3）通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况，分析企业利润增减变化原因。

　　62 [多选题]关于联合试运转费的说法，正确的（）。

　　A不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费

　　B当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费=联合试运转费用支出-联合试运转收入

　　C联合试运转费包括在试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用

　　D联合试运转费包括单台设备的调试费用

　　E联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人工费、专家指导费

　　参考答案：A B E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是与未来企业生产经营有关的其他费用。

　　【选项分析】不发生试运转或试运转收入大于（或等于）费用支出的工程，不列此项费用。当联合试运转收入小于试运转支出时：联合试运转费=联合试运转费用支出-联合试运转收入；包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。

　　63 [多选题]关于设备安装工程概算审查内容的说法，正确的有（）。

　　A审查编制依据的合法性、时效性以及适用范围

　　B审查采用预算单价计算安装费用时的单价是否合适、工程量计算是否符合规则要求

　　C审查采用概算指标计算安装费时的指标是否合理、计算结果是否达到精度要求

　　D审查设备采购流程及运输方式是否合理合规

　　E审查需要计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求

　　参考答案：A B C E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是设计概算审查的方法。

　　【选项分析】设备安装工程概算的审查，除编制方法、编制依据外，还应注意审查：

　　①釆用预算单价或扩大综合单价计算安装费时的各种单价是否合适、工程量计算是否符合规则要求、是否准确无误；②当釆用概算指标计算安装费时采用的概算指标是否合理、计算结果是否达到精度要求；

　　③审查所需计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求，避免某些不需安装的设备安装费计入在内。

　　64 [多选题]下列现金流量表的构成项中，属于投资现金流出的有（）。

　　A建设投资借款

　　B建设投资

　　C维持运营投资

　　D偿还债务本金

　　E流动资金

　　参考答案：B C E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是技术方案现金流量表。

　　【选项分析】投资活动净现金流量包括现金流入和现金流出，现金流出包括建设投资、维持运营投资、流动资金、其他流出。

　　65 [多选题]根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中，应由承包人承担的有（）。

　　A停工期间承包人按照发包人要求照管工程的费用

　　B因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失

　　C合同工程本身的损坏

　　D承包人施工设备的损坏

　　E承包人的人员伤亡和财产损失

　　参考答案：D E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是不可抗力。

　　【选项分析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

　　（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

　　（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

　　（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

　　（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;

　　（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

　　（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

　　66 [多选题]根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于承包人索赔的说法，正确的有（）。

　　A承包人应在发出索赔意向通知书28天后，向监理人正式递交索赔报告

　　B承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

　　C监理人应在收到索赔该报告后28天内完成审查并报送发包人

　　D承包人接受索赔处理结果的，索赔款项应在竣工结算时进行支付

　　E具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔持续递交延续索赔通知

　　参考答案：B E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是施工索赔。

　　【选项分析】按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017-0201)，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

　　(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

　　（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

　　（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。

　　(4) 在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

　　67 [多选题]运用价值工程原理提高产品价值的途径有（）。

　　A通过采用新方案，既提高产品功能，又降低产品成本

　　B通过设计优化，在产品成本不变的前提下，提高产品功能

　　C在保证产品功能不变的前提下，通过组织管理措施降低产品成本

　　D适当增加产品成本，同时大幅度提高产品功能和适用性

　　E采用新材料保证产品功能不变的前提下，成本略有增加

　　参考答案：A B C D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是价值提升的途径。

　　【选项分析】基于价值工程的基本原理（公式V=F/C），可以归纳出5个提高价值的途径。

　　1、双向型F↑/C↓，属于提高价值的最为理想的途径。但对生产者要求较高，往往要借助科学技术才能实现。

　　2.改进型：F↑/C-

　　3.节约型：F-/C↓

　　4.投资型：F↑↑/C↑

　　5.牺牲型：F↓/C↓↓

　　68 [多选题]分部分项工程项目清单中项目特征描述通常包括（）。

　　A项目的管理模式

　　B项目的材质、规格

　　C项目的工艺特征

　　D项目的组织方式

　　E可能对项目施工方法产生影响的特征

　　参考答案：B C E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。

　　【选项分析】清单项目特征主要涉及项目的自身特征（材质、型号、规格、品牌）、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征。

　　69 [多选题]采用成本分析模式确定企业现金持有量时，考虑的成本有（）。

　　A沉没成本

　　B外部成本

　　C机会成本

　　D短缺成本

　　E管理成本

　　参考答案：C D E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是现金和有价证券的财务管理。

　　【选项分析】企业持有的现金，将会有三种成本：(1)机会成本。（2）管理成本。（3）短缺成本。

　　70 [多选题]建设工程采用工程量清单招标模式时，关于投标报价的说法正确的有（）。

　　A投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件

　　B投标报价不得低于工程成本

　　C招标工程量清单的工程数量与施工图纸不完全一致时,应按照招标人提供的清单工程量填报投标价格

　　D投标报价只能由投标人编制，不能委托造价咨询机构编制

　　E投标报价应以招标文件中设定的发承包责任划分,作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础

　　参考答案：A B C E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是投标报价的编制方法。

　　【选项分析】投标报价可以由投标人编制，也可以委托造价咨询机构编制。

　　71 [多选题]《建设工程工程量清单计价规范》中分部分项工程的综合单价除包括人、料、机费用外，还包括（）。

　　A利润

　　B一定范围内的风险费用

　　C规费

　　D管理费

　　E税金

　　参考答案：A B D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是分部分项工程费计算。

　　【选项分析】综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润以及一定范围的风险费。

　　72 [多选题]下列条件中，属于线性盈亏平衡分析模型假设条件的有（）。

　　A产销量和单位可变成本保持不变

　　B生产量等于销售量

　　C生产多种产品的，可以换算为单一产品计算

　　D产量超过一定规模时，固定成本线性增加

　　E产销量和销售单价不变

　　参考答案：B C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是盈亏平衡分析。

　　【选项分析】为简化数学模型，对线性盈亏平衡分析做了如下假设：

　　(1) 生产量等于销售量，即当年生产的产品（或提供的服务，下同）扣除自用量，当年完全销售出去;

　　（2）产销量变化，单位可变成本不变，总成本费用是产销量的线性函数;

　　（3）产销量变化，销售单价不变，销售收入是产销量的线性函数；

　　(4) 只生产单一产品；或者生产多种产品，但可以换算为单一产品计算，不同产品的生产负荷率的变化应保持一致。

　　73 [多选题]企业可以用于偿还贷款的资金来源有（）。

　　A固定资产折旧费

　　B应支付给股东的股利

　　C无形资产摊销费

　　D其他资产摊销费

　　E企业的注册资本

　　参考答案：A C D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是偿债资金来源。

　　【选项分析】根据国家现行财税制度的规定,偿还贷款的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费和其他还款资金来源。

　　74 [多选题]销售商品或提供劳务取得的收入，对相关会计要素产生的影响可能是（）。

　　A资产增加

　　B负债减少

　　C所有者权益增加

　　D所有者权益减少

　　E资产减少，负债增加

　　参考答案：A B C

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是收入的特点。

　　【选项分析】收入可能表现为企业资产的增加，也可能表现为企业负债的减少，或二者兼而有之。收入通常表现为资产的增加，如在销售商品或提供劳务并取得收入的同时，银行存款增加；有时也表现为负债的减少，如预收款项的销售业务，在提供了商品或劳务并取得收入的同时，预收账款将得以抵偿。收入能导致所有者权益的增加，根据“资产=负债+所有者权益”的会计恒等式，收入无论变现为资产的增加还是负债的减少，最终必然导致所有者权益的增加。

　　75 [多选题]下列施工企业的各项支出中，在财务会计核算时应作为资本性支出的有（）。

　　A新建办公楼支出

　　B购置大型设备支出

　　C员工年终奖金支出

　　D公益性捐赠支出

　　E对外长期投资支出

　　参考答案：A B E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是企业支出的类别。

　　【选项分析】资本性支出:是指通过它所取得的效益及于几个会计年度（或几个营业周期）的支出，如企业购置和建造固定资产、无形资产及其他资产的支出、长期投资支出等，对于这类支出在会计核算中应予以资本化，形成相应的资产。

　　76 [多选题]下列财务分析指标中，属于企业长期偿债能力指标的有（）。

　　A速动比率

　　B总资产周转率

　　C产权比率

　　D资产负债率

　　E权益乘数

　　参考答案：C D E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是偿债能力指标。

　　【选项分析】常用的长期偿债能力比率包括资产负债率、产权比率、权益乘数等。

　　77 [多选题]下列会计要素中，属于静态会计要素的有（）。

　　A收入

　　B资产

　　C费用

　　D负债

　　E所有者权益

　　参考答案：B D E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是会计核算的基础。

　　【选项分析】资产、负债和所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素，称为静态会计要素，构成资产负债表要素；收入、费用和利润是反映某一日期经营成果的会计要素，称为动态会计要素，构成利润表要素。

　　78 [多选题]下列设备磨损情形中，属于无形磨损的有（）。

　　A设备使用过程中产生的变形

　　B技术进步导致设备贬值

　　C设备闲置过程中遭受腐蚀

　　D制造工艺改进导致设备降价

　　E自然力作用是设备构件老化

　　参考答案：B D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是设备磨损的类型和补偿方式。

　　【选项分析】设备无形磨损不是由生产过程中使用或自然力的作用造成的，而是由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值，是技术进步的结果，无形磨损又有两种形式。

　　79 [多选题]编制人工定额时，工人必需消耗的工作时间包括（）。

　　A多余和偶然工作时间

　　B休息时间

　　C辅助工作时间

　　D施工本身造成的停工时间

　　E准备与结束工作时间

　　参考答案：B C E

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是人工定额的编制。

　　【选项分析】工人必需消耗的工作时间，包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。有效工作时间包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。

　　80 [多选题]根据现行会计准则和税法，关于融资租赁的说法，正确的有（）。

　　A租赁期满时，租赁资产的所有权可以转移给承租人

　　B租赁期占资产可使用年限的大部分，通常等于或大于可使用年限的75%

　　C融资租赁在税法上被认定为分期付款购买

　　D承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价格远低于行使选择权时租赁资产的公允价值

　　E承租人产生的租赁费可作为当期费用扣除

　　参考答案：A B C D

　　参考解析：

　　【内容考查】本题考查的是融资租赁。

　　【选项分析】根据现行会计准则，满足以下一项或数项标准的租赁属于融资租赁:

　　（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

　　（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价格将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;

　　（3）租赁期占租赁资产可使用年限的大部分（通常解释为等于或大于75%) ;

　　（4）租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于（通常解释为等于或大于90% )租赁开始日租赁资产的公允价值;

　　（5）租赁资产性质特殊，如果不做重新改制，只有承租人才能使用。除融资租赁以外的租赁，全部归入经营租赁。按照我国现行税法的规定，融资租赁的租赁费不能作为费用扣除，只能作为取得成本构成租入固定资产的计税基础。也就是税法上所有融资租赁被认定为分期付款购买。

　　一级建造师考题库及答案 3

　　2024年一建工程经济真题答案

　　一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）

　　1.某企业向金融机构借入一笔资金，年名义利率 5%，按季计息，该笔资金的年有效利率是（）。

　　A.5%

　　B.5.06%

　　C.5.09%

　　D.5.12%

　　【答案】C

　　2.根据《标准施工招标文件》变更指示，只能由（）发出。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.工程造价咨询

　　【答案】C

　　3.下列企业发行债券产生的成本中，属于资金占用费的是（）。

　　A.债券利息

　　B.广告费

　　C.代理发行费

　　D.公证费

　　【答案】A

　　4.施工企业会计核算内容中，属于《企业会计准则》规定的会计要素的是（）。

　　A.责任成本

　　B.增值税

　　C.费用

　　D.应付账款

　　【答案】C

　　5.判定一次经济业务是否记入某一会计实体的会计假设是（）。

　　A.会计主体假设

　　B.持续经营假设

　　C.货币计量假设

　　D.会计分期假设

　　【答案】A

　　6.某企业 2023 年可营业净利率 15%，总资产周转率 0.9，权益系数 1.4，该企业 2023 年的权益净利率为（）。

　　A.18.9%

　　B.13.5%

　　C.16.7%

　　D.21.0%

　　【答案】A

　　7.下列财务报表中，用于反映企业在某一特定日期财务状况是（）。

　　A.利润表

　　B.现金流量表

　　C.所有者权益变动表

　　D.资产负债表

　　【答案】D

　　8.某企业从金融机构借入资金 5000 万元，期限 4 年，年利率 4%，按年复利计息，该企业第 4 年年末还本付息额为（）。

　　A.5624.32

　　B.5800

　　C.5849.293

　　D.6083.26

　　【答案】C

　　9.根据《企业会计准则第 14 号--收入》建筑业企业转让技术取得的收入属于（）。

　　A.其他业务收入

　　B.主营业务收入

　　C.基本业务收入

　　D.营业外收入

　　【答案】A

　　10.某企业希望未来 5 年每年年未等额投入笔资金，用于偿还第 5 年年末的借款本息和2000 万元，年收益率 4%，按年复利计算该企业每年年未应投入的资金是（）万元。

　　A.369.254

　　B.449.254

　　C.470.980

　　D.550.980

　　【答案】A

　　11.某企业拟从金融机构借入一笔期限 5 年的资金，四种计息方案如下表：方案贷款利率计息方式

　　方案一年利率 5% 按年单利计息，当期支付利息

　　方案二年利率 5% 按年复利计息，到期还本付息

　　方案三月利率 0.4% 按年单利计息，当期支付利息

　　方案四月利率 0.4% 按年复利计息，到期还本付息。

　　在其他条件相同的情况下，仅从资金使用成本考虑，最佳的方案是（）。

　　A.方案一

　　B.方案二

　　C.方案三

　　D.方案四

　　【答案】C

　　12.企业在会计核算中，对融资租赁方式租入的固定资产提取折旧，这种会计处理方式遵循的会计核算原则是（）。

　　A.谨慎性原则

　　B.实质重于形式原则

　　C.可比性原则

　　D.客观性原则

　　【答案】B

　　13.某企业向银行借款，在年名义利率相同的条件下，下列利息支付方法中，对借款企业最有利的是（）。

　　A.贴现法

　　B.收款法

　　C.加息法

　　D.浮动利率法

　　【答案】B

　　14.下列国际工程中，投标人报价时宜采用高价策略的是（）。

　　A.施工条件好的工程

　　B.竞争对手多的房屋建筑工程

　　C.工期要求急的地下开挖工程

　　D.支付条件好的工程

　　【答案】C

　　15.初步设计批准后实行工程总承包发包的项目，其投资控制目标应根据发包内容，按照（）确定。

　　A.投资估算中与发包内容对应的总金额

　　B.设计概算中与发包内容对应的总金额

　　C.已标价工程量清单中的总价金额

　　D.设计概算中与发包内容对应的工程费用总金额

　　【答案】B

　　16.某企业 2023 年的收支情况为：营业收入 9000 万元，营业成本 5500 万元，税金及附加 150 万元，销售费用 1200 万元，管理费用 500 万元，财务费用 600 万元，投资收益 50 万元。该企业 2023 年度的营业利润为（）。

　　万元。

　　A.1050

　　B.1200

　　C.1100

　　D.2200

　　【答案】C

　　17.下列不可抗力造成的损失属于承包人自行承担的（）。

　　A.工程损失

　　B.第三人财产损失和人员伤亡

　　C.已运至施工现场材料和设备的损坏

　　D.承包人施工机械的损坏

　　【答案】D

　　18.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性、完整性由（）负责。

　　A.工程造价咨询人

　　B.招标人

　　C.投标人

　　D.招标代理人

　　【答案】B

　　19.某借款企业获得银行一年的周转信贷额 5000 万元，承诺费费率 0.5%，在借款年度内使用了 3000 万元，该企业应向银行支付的承诺费为（）万元。

　　A.0

　　B.10

　　C.15

　　D.25

　　【答案】B

　　20.企业 2023 年营业收入 6000 万元，年初应收账款 600 万元，年未应收账款 800 万元，请问 2023 年的应收账款周转率是（）。

　　A.4.92

　　B.8.57

　　C.7.5

　　D.10

　　【答案】B

　　21.施工企业会计对项目购货发票反映的经济内容能否记入会计要素以及何时记入会计信息系统进行辨析的过程，是会计工作环节中的（）。

　　A.会计计量

　　B.会计确认

　　C.会计报告

　　D.会计记录

　　【答案】B

　　22.计算施工机械台班单价时，已知施工机械预算价格 48 万元，预计使用年限 10 年，年平均工作 220 个台班，净残值率 5%，该机械台班折旧费为（）元。

　　A.207.27

　　B.218.18

　　C.229.09

　　D.229.67

　　【答案】A

　　23.运用价值工程优化某项目设计方案时，工程的含义是（）。

　　A.为提高设计方案价值进行的活动

　　B.为评价该设计方案工程有可行性进行的活动

　　C.为估计该设计方案工程概算价值的活动

　　D.为降低设计方案寿命周期成本的活动

　　【答案】A

　　24.采用每股收益无差别点法进行资本结构决策的缺点是（）。

　　A.没有考虑不同来源资金的成本差异

　　B.没有考虑债务资金比例对每股收益的影响

　　C.没有考虑不同筹资方式带来的风险

　　D.每股收益的估算方法不明确

　　【答案】C

　　25. 某企业有一台原值 30 万元的设备，预计使用年限 10 年，净残值 3 万元，年折旧 2.7 万元，已计折旧6年。现在以 10 万元价格售出，该发备的沉没成本（）万元。

　　A.0.8

　　B.3.0

　　C.13.8

　　D.3.8

　　【答案】D

　　26.关于方案的敏感度系数的说法，正确的是（）。

　　A.敏感度系数的绝对值越大，表示分析指标对该不确定因素的敏感度越小

　　B.敏感度系数可以直接表示不确定因素变化后分析指标的值

　　C.敏感度系数的计算结果与不确定因素、变化率、取值大小无关

　　D.敏感度系数大于 0，表示分析指标与不确定因素同方向变化

　　【答案】D

　　27.审查设计概算时，审查人对部分关键设备投资向设备供应部门征求意见的方法属于（）。

　　A.对比分析法

　　B.类似工程法

　　C.联合会审法

　　D.查询核实法

　　【答案】C

　　28.按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。

　　A.养老保险费

　　B.工伤保险费

　　C.劳动保护费

　　D.高空作业津贴费

　　【答案】C

　　29.企业存货独有的特点是（）。

　　A.具有实体状态

　　B.具有较强的流动性

　　C.存在发生潜在损失的可能性

　　D.只能通过外购获得

　　【答案】C

　　30.某方案设计生产能力为 5 万吨/年，预计生产该产品年固定成本 3000 万元，单位产品售价 1500 元/吨，单位产品可变成本 600 元/吨，单位产品税金及附加 15 元/吨，以上成本及售价均不考虑增值税，根据线性盈亏平衡分析，该方案以产品售价表示的盈亏平衡点为（）元/吨。

　　A.600

　　B.615

　　C.1215

　　D.1200

　　【答案】C

　　31.按编制用分类，工程定额分为（）。

　　A.全国统一定额、行业定额、地区统一定额、企业定额

　　B.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标

　　C.建筑工程定额、设备安装工程定额、工器具定额、工程建设其他费定额

　　D.人工消耗定额、材料消耗定额、施工机具台班消耗定额

　　【答案】B

　　32.编制某教学楼工程最高投标限价的数据如下:建筑面积 12000 ㎡，建筑工程、安装工程、装饰装修工程分部分项工程费指标分别为 1800 元/㎡、500 元/㎡、1200 元/㎡。其中，定额人工费占分部分项工程费的 15%；措施费以分部分项工程费为计算基数，费率 10%；其他项目费合计 900 万元；规费以定额人工费为计算基数，费率 14%；增值税税率 9%，以上数据均不含增值税进项税额。该工程的最高投标限价为（）万元。

　　A.6112.938

　　B.5608.200

　　C.6657.720

　　D.6859.152

　　【答案】A

　　33.某建设项目，设备及工器具购置费 10000 万元，建筑工程费 13000 万元，安装工程费 2000 万元，工程建设其他费 7000 万元，基本预备费 1600 万元，价差预备费 1700 万元，建设期利息 1500 万元。该建设项目的工程费用为（）万元。

　　A.15000

　　B.32000

　　C.25000

　　D.33600

　　【答案】 C

　　7 某工程施工合同约定：合同总额 2100 万元，合同工期 5 个月，预付款 210 万元，进度款按月支付；质量保证金按工程价款的 10%逐月扣留，累计扣留至合同总额的 3%停止扣留；预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程价款金额如下表，则第 5 个月发包人应支付的工程进度款金额为（）万元。

　　image.png

　　A.290

　　B.345

　　C.395

　　D.450

　　【答案】C

　　35.关于方案经济效果评价方法的说法正确的是（）。

　　A.投资回收期和资产负债率分析属于不确定性分析方法

　　B.融资前分析充分考虑了融资方案变化对方案财务净现值的影响

　　C.对同一方案进行确定性评价后，无需再进行不确定性分析

　　D.按评价方法的性质不同，经济效果评价可分为定量分析和定性分析

　　【答案】D

　　36. 某工程施工合同约定采用价格指数调差法调整合同价款。已知不参与调值费用占合同总价的 15%，结算当月可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数如下表。若该月己完工程量的金额为 1200 万元，则该月实际结算时需调整的价格差额为（）万元。

　　image.png

　　A.54.237

　　B.111.323

　　C.291.333

　　D.125.763

　　【答案】D

　　37.下列费用中属于工程建设其它费中联合试运转费的是（）。

　　A.试运转过程中因施工质量原因发生的处理费用

　　B.单台设备调试费用

　　C.试运转过程中因设备缺陷发生的处理费用

　　D.施工单位参加试运转的人工费

　　【答案】D

　　38.按作业成本法进行产品成本核算时，以“业务动因”为基础进行作业量计量和分配依据的`假设是（）。

　　A.不同产品耗费的作业次数相等

　　B.执行每次作业的成本相等

　　C.执行作业的人员相同

　　D.执行每次作业耗费的材料相同

　　【答案】B

　　39.某项目建设期 2 年，共向银行借款 30000 万元，借款年利率 4.5%。第 1 年和第 2 年借款比例分别为 45%和 55%。假设借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。编制设计概算时，该项目建设期利息总和为（）万元。

　　A.1296.169

　　B.607.500

　　C.992.419

　　D.1984.838

　　【答案】A

　　40.某工程总承包合同为可调总价合同，根据《建设项目工程总承包计价规范》，若签约合同价中的预备费按合同约定支付后仍有余额，则余额应归（）所有。

　　A.发包人

　　B.监理人

　　C.承包人

　　D.造价咨询单位

　　【答案】A

　　41.对于初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，可以计算工程量的建筑工程，编制设计概算时宜采用的方法是（）。

　　A.概算指标法

　　B.类似工程预算法

　　C.概算定额法

　　D.预算定额法

　　【答案】C

　　42.采用实物量法编制施工图预算的工作包括：①计算工程量；②套用消耗定额，计算人、材、机消耗量；③计算其他各项费用并汇总造价；④计算并汇总人、材、机费用；⑤准备资料、然悉施工图纸。上述工作正确的步骤是（）。

　　A.⑤-④-①-②-③

　　B.⑤-①-③-②-④

　　C.①-②-④-③-⑤

　　D.⑤-①-②-④-③

　　【答案】D

　　43.施工现场设立安全警示标志、修建现场围挡所需的费用应列入（）。

　　A.措施项目费

　　B.分部分项工程费

　　C.暂列金额

　　D.总承包服务费

　　【答案】A

　　44.现有四个投资方案（现金流量数据如下表），计算期均为 5 年，设财务基准收益率为 10%。若某企业可筹集到的资金总额为 10000 万元，则应选择的方案是（）。

　　方案第 1 年年初投资第 1~5 年各年年末净现金流量（万元）：

　　方案一 200005500

　　方案二 150004500

　　方案三 100003500

　　方案四 90003300

　　A.方案一

　　B.方案四

　　C.方案二

　　D.方案三

　　【答案】B

　　45.根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函（2023）115 号），政府和社会资本合作的项目范围应限定于（）。

　　A.市场化程度较高的项目

　　B.公共属性较弱的项目

　　C.投资回报率较高的项目

　　D.有经营性收益的项目

　　【答案】D

　　46.关于预算定额基价编制的说法，正确的是（）。

　　A.预算定额基价应包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和风险费

　　B.以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额，确定人工、材料、机械台班的消耗量

　　C.预算定额基价中的单价含有增值税进项税额

　　D.预算定额基价一般通过单位估价表来确定单价，用于直接编制施工预算

　　【答案】B

　　47.下列施工机械的相关费用中，应计入施工机械台班单价的是（）。

　　A.安拆简单、移动需要起重机运输的轻型施工机械的安拆费及场外运费

　　B.施工电梯的安拆费

　　C.利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施的折旧、搭设和拆除费用

　　D.自升式塔式起重机的安拆费及场外运费

　　【答案】A

　　48.设备第Ⅰ类无形磨损造成的后果是（）。

　　A.导致设备自身技术特性和功能发生改变

　　B.导致原有设备相对贬值

　　C.导致设备生产精度达不到新标准要求

　　D.导致设备在修理之前不能正常工作

　　【答案】B

　　49.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价合同计量的说法，正确的是（）。

　　A.发包人认为需要进行现场计量核实的，应在计量当日通知承包人

　　B.承包人收到发包人现场计量通知后未派人参加计量的，发包人的计量结果无效

　　C.计量周期可选择按月或按工程形象进度分段计量

　　D.承包人为保证施工质量超出设计图纸要求增加的工程量，应予计量

　　【答案】C

　　50.采用定额单价法编制单位工程施工图预算，套用定额单价计算人、材、机费用时若某分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致，则应采取的处理方式是（）。

　　A.直接套用定额单价

　　B.按实际使用材料价格换算定额单价

　　C.调量不换价

　　D.编制补充定额单价

　　【答案】B

　　51.根据《中华人民共和国公司法》，公司将法定公积金转为资本后，所留存的法定公积金占转增前公司注册资本的最小比例是（）。

　　A.10%

　　B.25%

　　C.20%

　　D.50%

　　【答案】B

　　52.某建筑材料出厂价 4000 元/吨，运输费用 100 元/吨，运输损耗率 1%，采购保管费费率 2%，以上数据均不含增值税。该材料（不含增值税）单价为（）元/吨。

　　A.4120.80

　　B.4141.00

　　C.4223.82

　　D.4182.00

　　【答案】C

　　53.下列施工企业的支出中，属于收益性支出的是（）。

　　A.自建办公楼支出

　　B.购置施工机械支出

　　C.购买现场周转材料支出

　　D.购置施工运输车辆支出

　　【答案】C

　　54.进行施工图预算审查时，对于工程量小、工艺较简单的工程，按定额顺序或施工顺序对各项工程细目逐项详细审查的方法属于（）。

　　A.标准预算审查法

　　B.对比审查法

　　C.筛选审查法

　　D.全面审查法

　　【答案】D

　　55.某施工企业与业主签订了一项总造价为 5000 万元的固定造价合同，合同约定工期 3 年。若第 1 年完工进度 30%，第 2 年完工进度 80%，第 3 年完工进度 100%，则该施工企业第 2 年应确认的合同收入为（）万元。

　　A.2500

　　B.1000

　　C.1500

　　D.4000

　　【答案】A

　　56.已知招标工程量清单中挖土方工程量 5000m，投标人根据施工方案确定的挖土方工程量5600m。经测算，投标人完成该土方工程的人、材、机费用之和 275500 元，管理费取人、材、机费用之和的 10%，利润取人、材、机费用及管理费之和的 6%。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该土方工程报价的综合单价应为（）元/m。

　　A.55.10

　　B.57.36

　　C.60.61

　　D.64.25

　　【答案】D

　　57.采用 ABC 分析法进行存货管理时，对于种类较少、资金占用较多的 A 类存货，宜采取的措施是（）。

　　A.对其经济批量认真规划，严格控制

　　B.根据数量标准划分，分类别一般控制

　　C.根据存货是否容易保存，灵活控制

　　D.根据经验确定订货批量，适当控制【答案】A

　　58.某建设项目，初始方案建设期 2 年，运营期 10 年，财务内部收益率 17.67%。若因追加建设投资导致建设期第一年年初现金流出增加 40000 万元，运营期前 4 年每年现金净流入增加 10000 万元，则该项目财务内部收益率可能变为（）。

　　A.15.00%

　　B.17.67%

　　C.21.00%

　　D.22.00%

　　【答案】A

　　59.某公司从国外进口一套机电设备，相关费用折合成人民币为：离岸价 1500 万元，国外运费 90 万元，国外运输保险费 4.5 万元；银行财务费 6 万元，进口关税税率 10%，增值税税率 13%。该进口设备增值税为（）万元。

　　A.207.285

　　B.214.500

　　C.228.794

　　D.228.014

　　【答案】D

　　60.根据《建筑信息模型存储标准》，组成 BIM 数据模式架构的四个概念层是（）。

　　A.核心层、共享层、专业领域层和资源层

　　B.基础层、核心层、共享层和应用层

　　C.基础层、核心层、专业领域层和应用层

　　D.核心层、共享层、应用层和资源层

　　【答案】A

　　二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

　　61.下列方案经济效果评价指标中，属于动态指标的有（）。

　　A.费用年值

　　B.净现值率

　　C.速动比率

　　D.内部收益率

　　E.偿债备付率

　　【答案】ABD

　　62.下列财务分析指标中，属于反映企业发展能力的指标有（）。

　　A.偿债备付率

　　B.利率备付率

　　C.营业收入增长率

　　D.总资产周转率

　　E.资产积累率

　　【答案】CE

　　63.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，投标人可以自主确定报价的有（）。

　　A.计日工单价

　　B.专业工程暂估价

　　C.总承包服务费

　　D.暂列金额

　　E.安全文明施工费

　　【答案】AC

　　64.采用成本分析法确定企业最佳现金持有量时，通常考虑的成本有（）。

　　A.管理成本

　　B.沉没成本

　　C.机会成本

　　D.短缺成本

　　E.表现成本

　　【答案】ACD

　　65.建造合同特征（）。

　　A.建造合同属于资本

　　B.现有买主后有标的

　　C.建设周期长

　　D.资产体积大，造价高

　　E.建设合同一般不可取消

　　【答案】BCDE

　　66.价值工程方案创新的方法有（）。

　　A.价值指数法

　　B.专家意见法

　　C.专家检查法

　　D.头脑风暴法

　　E.价值法

　　【答案】BCD

　　67.根据《建设项目工程总承包计价规范》，下列工程总承包其他费中，属于其他专项费的有（）。

　　A.工程总承包管理费

　　B.工程技术经济咨询费

　　C.研究试验费

　　D.临时用地及占道使用补偿费

　　E.工程的专利使用费

　　【答案】BE

　　68.对承租人而言，融资租赁的特点包括（）。

　　A.可以避免长期借款可能附加的各种限制性条款

　　B.能够迅速获得所需长期资产的使用权

　　C.融资租赁费中的利息费用可在企业所得税前扣除

　　D.融资租赁的资产不体现在承租人的资产负债表中

　　E.是融资与融物相结合的筹资方式

　　【答案】ABCE

　　69.下列与资金有关的因素中，属于直接影响资金时间价值的因素有（）。

　　A.资金的使用时机

　　B.资金的使用时长

　　C.资金的筹措方式

　　D.投入的资金数量

　　E.资金的周转速度

　　【答案】ABDE

　　70.某公立医院建设项目包括住院楼、科研楼、门诊楼等单项工程，关于该医院建设项目总概算的说法，正确的有（）。

　　A.总概算应不含价差预备费概算

　　B.总概算等于各单项工程综合概算之和

　　C.总概算应包含项目前期工作费

　　D.总概算应采用二级概算形式编制

　　E.总概算表应反映静态投资和动态投资两部分

　　【答案】CE

　　71.编制人工定额时，下列工人工作时间中，属于必需消耗的时间的有（）。

　　A.偶然的多余工作时间

　　B.基本工作时间

　　C.辅助工作时间

　　D.准备与结束工作时间

　　E.不可避免的中断时间

　　【答案】BCDE

　　72.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误和费用增加的事项中，承包人可同时索赔工期、费用和利润的有（）。

　　A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

　　B.发包人延迟提供施工场地

　　C.施工过程中发现文物

　　D.发包人提供资料错误而导致承包人返工

　　E.承包人遇到不利水文条件

　　【答案】ABD

　　73.下列费用中，属于工程建设其他费的有（）。

　　A.生态补偿费

　　B.施工工人临时宿舍建设费

　　C.环境影响评价费

　　D.场地准备费

　　E.生产准备费

　　【答案】ACDE

　　74.若国际工程的招标文件中未单列开办费，则下列费用中，应计入现场管理费的有（）。

　　A.工程辅助费

　　B.现场办公费

　　C.经营业务费

　　D.检验试验费

　　E.文体宣教费

　　【答案】DE

　　75.关于设备使用过程中年运行成本的说法，正确的有（）。

　　A.年平均运行成本是设备各年运行成本总和的平均

　　B.每年运行成本随设备使用年限的延长而逐渐增加

　　C.若设备每年运行成本的增量相等，则总运行成本呈线性增长

　　D.年运行成本包括人工费、材料费、能源费、维修费等

　　E.年平均运行成本最低对应的使用年限是设备的经济寿命

　　【答案】ABCD

　　76.下列出纳人员工作安排中，违背企业内部控制“不相容职务相互分离”原则的有（）。

　　A.出纳人员负责会计档案管理工作

　　B.出纳人员负责稽核工作

　　C.出纳人员负责现金收款工作

　　D.出纳人员负责网上转账操作工作

　　E.出纳人员负责支票的开具和保管工作

　　【答案】AB

　　77.按历史成本核算资产耗费时，确定资产历史成本的方法有（）。

　　A.按购置资产时支付的现金金额计量

　　B.按购置资产时资产的市场信息价计量

　　C.按购置资产时支付的现金等价物金额计量

　　D.按购置资产时资产的出厂价计量

　　E.按购置资产时付出对价的公允价值计量

　　【答案】ACE

　　79.关于敏感性分析中临界点的说法，正确的有（）。

　　A.临界点可用百分比或临界值表示

　　B.临界点只能用图解法求得

　　C.临界点的测定方法属于相对测定法

　　D.利用敏感性分析图可求得临界点的近似值

　　E.临界点是使方案由可行变为不可行的不确定因素变化的临界数值

　　【答案】ADE

　　80.下列企业支出中，在计算应纳税所得额时，不得扣除的有（）。

　　A.向投资者支付的股息

　　B.税收滞纳金支出

　　C.赞助支出

　　D.未经核定的准备金支出

　　E.生产经营活动中发生的销售成本

　　【答案】ABCD

　　一级建造师考题库及答案 4

　　一、单项选择题

　　1、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的( )阶段完成质量需求的识别。

　　A.设计

　　B.竣工验收

　　C.决策

　　D.施工

　　名师答案：C

　　2、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是( )。

　　A.项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

　　B.项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标

　　C.项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构

　　D.项目质量控制系统是一次性的质量工作系统

　　名师答案：D

　　3、下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动是( )。

　　A.制定实现质量目标的行动方案

　　B.明确项目质量目标

　　C.专职质检员检查产品质量

　　D.行动方案的部署和交底

　　名师答案：D

　　4、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是( )。

　　A.反馈机制

　　B.持续改进机制

　　C.动力机制

　　D.约束机制

　　名师答案：C

　　5、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。该投标人所采用的风险对策是 ( )。

　　A.风险规避

　　B.风险减轻

　　C.风险自留

　　D.风险转移

　　名师答案：A

　　6、下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是 ( ) 文件。

　　A.做好施工现场的质量检查记录

　　B.复核测量控制点

　　C.按规定维修和校验计量器具

　　D.审核复查各种施工详图

　　名师答案：D

　　7、利用托线板以及线坠吊线检查砌体垂直度的方法属于现场质量检查方法中的( )。

　　A.目测法

　　B.实测法

　　C.记录法

　　D.实验法

　　名师答案：B

　　8、施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报( )审批，批准后才能建立施工测量控制网。

　　A.项目技术负责人

　　B.监理工程师

　　C.企业技术负责人

　　D.业主

　　名师答案：B

　　9、下列影响施工质量的生产要素中，只能通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是 ( )。

　　A.施工人员

　　B.材料设备

　　C.施工机械

　　D.环境因素

　　名师答案：D

　　10、根据《建设工程施工质量验收统一标准》对建筑工程质量验收的划分，施工过程质量验收指 ( ) 的质量验收。

　　A.分部工程、分项工程和检验批

　　B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

　　C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批

　　D.分部工程、分项工程和检验批

　　名师答案：D

　　11、根据《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，分部工程的质量验收应由 ( ) 组织进行。

　　A.专业监理工程师

　　B.项目经理

　　C.总监理工程师

　　D.建设单位项目负责人

　　名师答案：C

　　12、对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个( )进行验收。

　　A.单位工程

　　B.分部工程

　　C.分项工程

　　D.检验批

　　名师答案：D

　　13、某建设施工发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是( )

　　A.社会、经济原因

　　B.技术原因

　　C.管理原因

　　D.人为事故和自然灾害原因

　　名师答案：A

　　14、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因，这种工程质量统计方法是( )。

　　A.排列图法

　　B.因果分析图法

　　C.控制图法

　　D.直方图法

　　名师答案：B

　　15、在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力( )。

　　A.适中，符合要求

　　B.偏大，不经济

　　C.偏小，需要整改

　　D.处于临界状态，应采取措施

　　名师答案：B

　　16、某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及便用性要求。则该检验批( )。

　　A.应重新施工

　　B.应经施工单位和业主协商确定是否予以验收其经济责任由业主承担

　　C.可直接予以验收

　　D.必须进行加固处理后重新组织验收

　　名师答案：C

　　17、关于因果分析图的说法，正确的是 ( )。

　　A. 一张因果分析图可以分析多个质量问题

　　B. 通常采用QC小组活动的方式进行

　　C. 具有直观、主次分明的特点

　　D. 可以了解质量数据的分别特征

　　名师答案：B

　　二、多项选择题

　　18、关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有( )。

　　A.将相关资源和活动作为过程进行管理

　　B.领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向

　　C.全员参与

　　D.以事实为依据作出决策

　　E.以产品为关注焦点

　　名师答案：ABCD

　　19、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有( )等。

　　A.建设行政主管部门

　　B.幕墙设计单位

　　C.设备安装单位

　　D.建设单位

　　E.幕墙玻璃供应商

　　名师答案：ABD

　　20、下列影响建设工程项目管理质量的环境因素中，属于劳动作业环境因素的有( )。

　　A.照明方式

　　B.地下水位置

　　C.风力等级

　　D.验收程序

　　E.围挡设施

　　名师答案：AE

　　21、下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有( )。

　　A.自检自查

　　B.巡视检查

　　C.互检互查

　　D.平行检查

　　E.专职管理人员的质量检查

　　名师答案：ACE

　　22、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有( )。

　　A.主控项目经抽样检验均应合格

　　B.一般项目经抽样检验合格

　　C.具有完整的施工操作依据

　　D.具有总监理工程师的`现场验收证明

　　E.具有完整的质量检查记录

　　名师答案：ABCE

　　23、施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括( )。

　　A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

　　B.有完整的技术档案和施工管理资料

　　C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告

　　D.有设计、施工、监理单位分别签署的竣工决算书

　　E.有施工单位签署的工程保修书

　　名师答案：ABCE

　　24、建设工程项目质量控制系统进行的约束机制，取决于( )。

　　A.各质量责任主体对利益的追求

　　B.质量信息反馈的及时性和准确性

　　C.各主体内部的自我约束能力

　　D.外部的监控效力

　　E.工程项目管理文化建设的程度

　　名师答案：CD

　　25、政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括( )。

　　A.监督评定施工伞业的资质

　　B.监督检查环境质量

　　C.监督工程参与各方的质量行为

　　D.监督检查工程实体的施工质量

　　E.监督审核质量验收标准

　　名师答案：CD

　　一级建造师考题库及答案 5

　　单选题（共40题）

　　1、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。

　　A.不能增加保险费，可以解除保险合同

　　B.不能解除保险合同，可以增加保险费

　　C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

　　D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

　　【答案】 C

　　2、根据《建筑法》,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证

　　A.7日

　　B.30日

　　C.15日

　　D.3个月

　　【答案】 A

　　3、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人( )。（2012）

　　A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

　　B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

　　C.只能向合同履行地的人民法院起诉

　　D.必须重新确定受诉人民法院

　　【答案】 C

　　4、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。

　　A. 信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

　　B. 信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

　　C. 信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准

　　D. 信用档案信息按有关规定向社会公示

　　【答案】 C

　　5、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。

　　A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

　　B.仲裁协议签订地的中级人民法院

　　C.仲裁协议签订地的基层人民法院

　　D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

　　【答案】 D

　　6、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。

　　A.责令停业整顿

　　B.吊销资质证书

　　C.降低资质等级

　　D.依法追究刑事责任

　　【答案】 B

　　7、根据《建设工程质量管理办法》，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是（）。

　　A.原检测机构

　　B.当地建设主管部门

　　C.双方共同认可的检测机构

　　D.建设单位指定的检测机构

　　【答案】 C

　　8、《工程建设标准强制性条文》对设计、施工人员来说是（）。

　　A. 实施工程监理时首先要进行监理的内容

　　B. 重要的、可操作的处罚依据

　　C. 设计或施工时必须绝对遵守的技术法规

　　D. 工程建设强制性标准实施监督的依据

　　【答案】 C

　　9、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《中华人民共和国合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

　　A.要约邀请

　　B.承诺

　　C.新要约

　　D.部分承诺

　　【答案】 C

　　10、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017真题

　　A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

　　B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

　　C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

　　D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

　　【答案】 B

　　11、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。

　　A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

　　B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

　　C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

　　D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

　　【答案】 D

　　12、按照《工伤保险条例》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日( )，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

　　A.30日内

　　B.60日内

　　C.1年内

　　D.2年内

　　【答案】 C

　　13、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是()。

　　A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密

　　B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密

　　C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益

　　D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密

　　【答案】 D

　　14、一级建造师的`注册条件是（）。

　　A.应当具有高级职称

　　B.无违法记录

　　C.受聘于两个以下相关企业

　　D.达到继续教育要求

　　【答案】 D

　　15、根据《民法典》规定，下列关于限制行为能力人订立合同的表述，错误的是( )。

　　A.效力待定

　　B.经法定代理人追认有效

　　C.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为默认

　　D.纯获利益的合同无须法定代理人追认

　　【答案】 C 16、仲裁调解书（），发生法律效力。

　　A.经法院做出后

　　B.经双方当事人签收后

　　C.由法院发出时

　　D.到达当事人时

　　【答案】 B

　　17、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

　　A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

　　B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

　　C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

　　D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

　　【答案】 A

　　18、（2019年真题）某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保,损失发生后,被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。

　　A.投保时先后

　　B.投保金额小

　　C.协商结果

　　D.约定比例

　　【答案】 D

　　19、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题 A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

　　B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员 C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定 D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

　　【答案】 C

　　20、关于行政复议和行政诉讼的说法,错误的是( )。 A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请 B.行政复议不是行政诉讼的必然程序

　　C.人民法院已经受理行政诉讼的,不得申请行政复议 D.复议机关受理行政复议的,不得向人民法院提起行政诉讼【答案】 A

　　21、《建筑业企业资质管理规定》属于()。 A.行政法规

　　B.一般法律

　　C.司法解释

　　D.部门规章

　　【答案】 D

　　22、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括( )。（2012） A.占有权

　　B.使用权

　　C.收益权

　　D.所有权

　　【答案】 D

　　23、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。

　　A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任

　　B.由发包人与承包人一起承担连带责任

　　C.由发包人承担责任

　　D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任

　　【答案】 B

　　24、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此( )应当就上述费用向张某承担赔偿责任。

　　A.李某

　　B.工商局

　　C.李某和工商局共同

　　D.李某和工商局任意选择其一

　　【答案】 A

　　25、某工程项目工期为12 个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100 万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。

　　A.10

　　B.20 C.30 D.50

　　【答案】 C

　　26、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（）。

　　A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

　　B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

　　C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

　　D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

　　【答案】 B

　　27、根据《商标法》规定，下列各项中，不属于侵犯注册商标专用权的是（）。

　　A.未经商标注册权人许可，在不同类别（也不相似）的商品上使用相同商标的

　　B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

　　C.擅自制造他人商标标识

　　D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的

　　【答案】 A

　　28、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（）个工作日内对外进行记录公告。

　　A.15

　　B.20 C.30 D.45

　　【答案】 B

　　29、企业提取的安全费用的使用方式为()。

　　A.自提自用

　　B.政府收取

　　C.第三方代管

　　D.共同监管

　　【答案】 A

　　30、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。

　　A.5000

　　B.4900

　　C.6000

　　D.5880

　　【答案】 B

　　31、甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则()。

　　A.该代理行为须经法定代理人追认后有效

　　B.该代理行为无效

　　C.该代理由行为人和相对人承担连带责任

　　D.该代理行为有效

　　【答案】 D

　　32、根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是()。

　　A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

　　B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

　　C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

　　D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准

　　【答案】 D

　　33、根据《安全生产许可证条例》,安全生产许可证的有效期为()年。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　【答案】 C

　　34、某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

　　A. 2005年4月15日

　　B. 2005年5月1日

　　C. 2005年5月15日

　　D. 2005年6月1日

　　一级建造师考题库及答案 6

　　单项选择题

　　1、完全为交通功能服务，解决城市大容量、长距离、快速交通的主要道路是( )。

　　A.快速路

　　B.支路

　　C.主干路

　　D.次干路

　　2、再生沥青混合料的性能试验指标不包括( )。

　　A.空隙率

　　B.饱和度

　　C.流值

　　D.密度

　　3、石灰粉煤灰稳定砂砾基层施工中，混合料的每层最大压实厚度为200mm，且不宜小于( )mm。

　　A.100

　　B.80

　　C.150

　　D.85

　　4、为保证水泥混凝土路面板的( )，加铺沥青混合料面层前，必须对脱空和路面板局部破裂处的基底进行处理，并对破损的路面板进行修复。

　　A.稳定性

　　B.耐久性

　　C.整体刚性

　　D.抗冻性

　　5、土路基质量检查与验收的一般项目是( )。

　　A.路堤边坡

　　B.压实度

　　C.中线偏位

　　D.弯沉值

　　6、刚性挡土墙在填土压力作用下背离填土一侧移动，使墙后开始剪裂，土体下滑，则作用在墙上的水平压力称为( )。

　　A.静止土压力

　　B.被动土压力

　　C.主动土压力

　　D.水平推力

　　7、不符合预应力筋制作工序的是( )。

　　A.预应力筋下料长度计算时考虑结构的孔道长度因素

　　B.采用电弧切割预应力筋

　　C.HRB500钢筋镦粗后进行电热处理

　　D.冷拉钢筋端头的热处理工作，应在钢筋冷拉之前进行

　　8、下列供热管道的补偿器中，属于人工补偿的是( )。

　　A.Z形补偿器

　　B.L形补偿器

　　C.填料式补偿器

　　D.Y形补偿器

　　9、关于钢筋接头的设置，说法正确的是( )。

　　A.同一根钢筋允许有两个接头

　　B.接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的5倍

　　C.钢筋接头应设在构件最大负弯矩处

　　D.同一根钢筋上宜少设接头

　　10、按照锚固方式不同，钢制锥形锚具属于( )锚具。

　　A.支承式

　　B.夹片式

　　C.握裹式

　　D.锥塞式

　　参考答案：ADACA CBCDD

　　11、地基加固处理方法中，( )适用于加固淤泥、淤泥质土、饱和黄土等土层。

　　A.注浆法

　　B.水泥土搅拌法

　　C.高压喷射注浆法

　　D.注水法

　　12、钢筋混凝土水池满水试验标准中，允许渗水量不得超过( )1/(m2?d)。

　　A.2

　　B.2.5

　　C.3

　　D.3.5

　　13、适用于大型河流深水基础的围堰是( )。

　　A.双壁围堰

　　B.土袋围堰

　　C.钢板桩围堰

　　D.土围堰

　　14、主要用来切断介质通路，也可调节流量和压力的阀门是( )。

　　A.球阀

　　B.疏水阀

　　C.截止阀

　　D.止回阀

　　15、砂卵石及含水地层不宜使用的不开槽管道施工方法是( )。

　　A.定向钻

　　B.浅埋暗挖

　　C.密闭式顶管

　　D.盾构

　　16、后张法预应力混凝土连续梁施工中，曲线预应力孔道的波峰部位应留( )。

　　A.溢浆孔

　　B.压浆孔

　　C.排气孔

　　D.排水孔

　　17、热力管网中，使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线的支架是( )。

　　A.导向支架

　　B.固定支架

　　C.滑动支架

　　D.滚动支架

　　18、常用的'沉桩方式中，( )适用于黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚的情况。

　　A.射水沉桩法

　　B.静力压桩法

　　C.振动沉桩法

　　D.钻孔埋桩法

　　19、某一河流水的浊度在1～2.5mg/1，合理的给水处理工艺流程是( )。

　　A.原水→接触过滤→消毒

　　B.原水→调蓄预沉→澄清→过滤→消毒

　　C.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒

　　D.原水→筛网隔滤

　　20、绿地排水管道覆土深度应根据雨水井与连接管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定，覆土深度不宜小于( )mm，且在当地冰冻线以下。

　　A.350

　　B.500

　　C.450

　　D.400

　　参考答案：BAACA CADCB

　　案例题

　　某建设单位与A市政工程公司(简称A公司)签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司(简称B公司)，并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：(1)出现争议后通过仲裁解决。(2)B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。

　　B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。

　　一级建造师考题库及答案 7

　　单项选择题

　　1[单选题] 分节制作沉井时，若设计无要求，混凝土强度达到设计强度等级的( )后，方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

　　A.35%

　　B.45%

　　C.55%

　　D.75%

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是分节制作沉井的技术要点。分节制作沉井时，若设计无要求，混凝土强度应达到设计强度等级75%后，方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

　　2[单选题] 模板、支架和拱架拆除时，非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为( )MPa及以上。

　　A.1.5

　　B.2.0

　　C.2.5

　　D.4.0

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是模板、支架和拱架的拆除。非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为2.5MPa及以上。

　　3[单选题] 适用于土质稳定、断面较小的隧道施工的浅埋暗挖法是( )。

　　A.全断面开挖法

　　B.单侧壁导坑法

　　C.台阶开挖法

　　D.双侧壁导坑法

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是全断面开挖法的适用范围。全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工，适宜人工开挖或小型机械作业。

　　4[单选题] 下列选项中，不符合燃气管道施工工程基本规定的是( )。

　　A.当无法满足安全距离时，应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中，套管两端应用柔性密封材料封堵

　　B.对有伸缩要求的管道，保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳

　　C.燃气管道对接安装引起的误差不得大于3，否则应设置弯管，次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力

　　D.保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越障碍物间的距离不应小于0.3m

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是燃气管道施工工程基本规定。燃气管道施工工程基本规定包括：(1)燃气管道对接安装引起的误差不得大于30，否则应设置弯管，次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力;(2)当无法满足安全距离时，应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中，套管两端应用柔性密封材料封堵;(3)保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越障碍物间的距离不应小于0.5m。对有伸缩要求的管道，保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳。

　　5[单选题] 适用于稳定地层，应根据地质、施工机具条件，尽量采用对围岩扰动少的地铁区间隧道施工方法是( )。

　　A.浅埋暗挖法

　　B.新奥法

　　C.盾构法

　　D.喷锚暗挖法

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是新奥法地铁区问隧道施工的适用范围。新奥法施工隧道适用于稳定地层，应根据地质、施工机具条件，尽量采用对围岩扰动少的支护方法。

　　6[单选题] 不符合沟槽分层开挖及深度要求的是( )。

　　A.安装井点设备时，人工开挖多层沟槽的层间留台宽度不应小于l.5m

　　B.采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按机械性能确定

　　C.放坡开槽时，人工开挖多层沟槽的层间留台宽度不应小于0.5m

　　D.人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖，每层的深度不超过2m