电梯加装工程总承包合同

时间:2024-07-21 22:24:56 海洁 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

电梯加装工程总承包合同范本(精选15篇)

  在人们越来越相信法律的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编整理的电梯加装工程总承包合同范本,希望对大家有所帮助。

电梯加装工程总承包合同范本(精选15篇)

  电梯加装工程总承包合同 1

  甲方(出租方):_______

  乙方(承租方):_______

  甲乙双方就乙方租赁甲方电梯轿厢设置看板媒体(以下简称"看板")、刊发广告一事进行友好协商,达成以下条款,双方共同执行:

  第一条租赁地点

  甲方同意将_______ 市_______区_______花园(大厦/小区)共_______ 部电梯租赁给乙方设置看板,刊发广告。

  第二条设置方式和范围

  1、看板设置于电梯轿厢壁上(超薄型,厚度不超过2cm、长度:_______、宽度:_______;),用粘贴或敷膜方式贴在轿厢壁上,共三面(左、中、右)

  2、采用进口美国3m技术贴敷在电梯厅门上;

  3、电梯轿厢(面向电梯门及出梯门时目光所能触及的轿厢壁)。

  第三条设置内容

  1、公益广告(包括社区文化建设、公民道德规范、防火、防盗知识、保健小常识、生活小窍门等);

  2、商业广告(广告内容必须符合国家广告法的规定,不得发布不宜单位、社区和家庭的广告,更不得发布影响少年儿童身心健康的广告);

  3、每期左、右两块展板商业广告与公益广告所占版面的比例为4(商业广告)∶3(公益广告)。

  第四条租赁时间

  合同期为_______年。即从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  第五条租赁费用

  每部电梯每年度(12个月)_______元,电梯共_______部,每年度电梯租赁费共计_______元;

  第六条付款方式

  1、本合同签订后,乙方为甲方免费刊发精神文明建设及防火、防盗等方面公益性广告,由乙方负责投资;

  2、自本合同签订之日,乙方向甲方支付租赁费。租赁费按年支付,一次性付清。

  第七条双方权责

  1、甲方责任:

  (1)保证本合同签订的电梯由乙方独家经营,在合同期内不允许第三方在电梯轿厢安装同类型的广告宣传媒体进行广告宣传活动;因经营权而产生的纠纷或给乙方造成经济损失由甲方承担或负责赔偿;

  (2)在合同期内,甲方与第三者产生纠纷不影响该合同的执行;

  (3)有义务向乙方提供相关的资料,以便乙方办理广告审批手续时使用;

  (4)有义务配合乙方的看板正常刊出,如发现看板有人为破坏或损坏,应及时通知乙方;

  (5)甲方无权自行撤换乙方所刊发的广告画面及展板,否则按违约赔偿。

  2、乙方责任:

  (1)负责看板刊发的广告内容报有关主管部门批准,并对所刊发广告内容的合法性负责;

  (2)负责看板广告的设计、制作、安装、发布,按时向甲方支付租赁费;

  (3)乙方根据市场发展情况,将推出适应市场需求的高新科技产品替代更新(具体事宜,届时由双方协商解决)。

  第八条其他事项

  1、甲方电梯在正常运行使用的情况下,计收乙方的租赁费;如甲方电梯在不能正常使用期间(指连续30天以上不能使用),甲方不得计收乙方的租赁费。如乙方已付给甲方租赁费,未正常运行的月份,甲方应退回租赁费给乙方(或在下期乙方交付的租赁费中减扣),由于甲方因其它原因解除对该楼盘物业管理协议,该电梯租赁合同自行终止。如已发生预付费,则甲方应退还乙方已付而未执行的`款项;

  2、本合同到期时,乙方如需续约,应在本合同到期前三个月提出;在同等条件下,乙方有优先续租权;

  3、在合同未到期时,任何一方如须解除合同,须向另一方说明原因,征得对方的完全同意(文函答复、加盖公章)。一方未完全同意,另一方随意解除合同属违约行为;

  4、甲方如有新建、新增电梯时,在同等条件下,乙方有优先承租权。

  第九条不可抗力

  如遇不可抗力(如战争、火灾、政府行为或政府明文禁止)而无法履行合同时此合同自然终止。

  第十条违约责任

  1、如因乙方原因,未能按照本合同条款向甲方支付租赁费时,乙方应按所欠款项的5倍处罚,并补足所欠款项;

  2、租赁合同签订当期,甲方违约造成乙方与第三方签订的广告刊发合同不能履行而造成的损失,包括:乙方为发布第三方广告投入的设计费。制作费及乙方向第三方承担的违约金,甲方应全部予以赔偿。

  3、如有一方违约,违约方应承担守约方的解决双方争议所支付的诉讼费、律师代理费。

  第十一条生效时间

  此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签、盖章之日起生效。

  第十二条未尽事宜

  此合同如有未尽事宜,甲、乙双方可通过友好协商、签订补充附件解决,补充附件与合同具同等法律效力。无法取得共识和谅解的,提交合同签注地司法机关解决。

  第十三条补充条款

  甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______

  甲方委托代表人(签):_______乙方委托代表人(签):_______

  签约时间:_______签约时间:_______

  电话:_______电话:_______

  传真:_______传真:_______

  地址:_______地址:_______

  邮编:_______邮编:_______

  电梯加装工程总承包合同 2

  甲方(租赁方):(以下称甲方)

  乙方(出租方):(以下称乙方)

  根据《合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  一、租赁机械的名称、型号、数量、地点;

  1、名称:

  2、型号:

  3、数量:

  4、地点:

  二、进出场费、租金及其交纳期限:

  1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。

  2、按月结算当月租金,每台每月租金为人民币 (不含电梯操作人员工资),一次性定价不作调整。

  3、租赁费付款方法:安监站备案日起计算租金,每台前三个月暂不付租费,第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费,每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。

  三、甲方责任:

  1、 负责设备基础施工制作,总电缆线及楼层安全门。

  2、 提供安全、可靠的电源,并将电源引入电梯设备电源箱。

  3、 积极配合升降机安装、拆除工作,保证进场道路畅通,负责夜间施工照明。

  4、 承租过程中,确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。

  四、乙方责任:

  1、 提供合格的设备。

  2、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料,并进行书面交底。

  3、 负责机械设备的进场安装、维护、拆除,并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料,甲方现场配合。

  五、人员管理及安全责任:

  1、 因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责,设备安拆时一切安全责任均由乙方承担,甲方概不承担一切责任。

  2、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。

  3、 甲方违章指挥时,造成后果由甲方承担,操作人员应拒绝作业,非操作人员不得进入机械操作室作业。

  4、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门,随手关门不得违犯,如电梯周围作业或需进入电梯运行场地,施工队要通知电梯司机停机,电梯停止运行后,甲方才可安全作业

  六、租赁期间机械设备的.维护保养及故障排除:

  1、 租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担,机械使用期间要求乙方每 15 天检修维护一次并做好记录,并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。

  2、 故障排除:乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时,乙方应迅速派专业人员赴现场排除。

  3、 做好设备维修保养,乙方处理故障,做到一般故障2小时内排除,大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天,如每超一天,乙方承担甲方所有损失。

  七、违约责任:

  1、 甲方若不能按期足额付清月租,乙方有权停机待款,停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算,停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算,如甲方逾期付款,从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机,双方协商。

  2、 甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。

  3、 本合同不详之处,双方协商解决。

  八、其他约定事项:

  附墙要求全部6米设置一道。

  九、争议的解决方式:

  本合同履行中如发生争议,双方友好协商解决。无法协商时,依法向西湖区人民法院起诉。

  十、本合同一式四份具有同等法律效力,甲、乙双方各执二份,经双方签字盖章生效,所有条款履行完毕后自动失效。

  甲方: (签章)代表签字:电话:_____年____月____日

  乙方: (签章)代表签字:电话: _____年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 3

  买方(甲方):

  代表人:

  卖方(乙方)

  代表人:

  为了合同的顺利履行,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同,以便共同遵守。

  一、产品详情

  1、梯号:

  2、品牌及型号:

  3、扶梯提升高度:

  二、合同价款

  1、该电梯的单价:__________元,数量:__________台。

  2、设备价合计(大写):_______________________________________________。

  3、本合同总价(大写):_______________________________________________。

  4、本合同价已包括电梯设备销售额及其应交纳的增值税,以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用,包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

  三、付款方式

  1、合同生效之日起__________天内,甲方向乙方支付本合同总价的__________%,计人民币(大写):____________________元整,直接汇入本合同乙方指定账号,作为合同定金。甲方逾期给付的,则合同交货期另行协商。

  2、收到货物之日起__________天内,甲方向乙方支付本合同部份__________%的货款,计人民币(大写):____________________元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

  3、设备验收合格之日起__________天内,甲方再向乙方支付本合同总价__________%的货款,计人民币(大写):____________________元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

  4、一年的质量保证起满后__________天内,甲方应向乙方付清余下的__________%余款,计人民币(大写):__________元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

  四、交货

  1、交货期限:________年______月______日到________年______月______日。

  2、交货办法:

  3、运输方式:

  4、交货地点:

  五、收货查验

  1、甲方委托乙方把货物运到甲方工地,如有缺损由乙方负责,并无偿提供缺损件。

  2、甲方收货后应妥善保管(如防潮、防盗等)。

  3、安装时,甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收,如发现缺损件,甲方应在开箱之日起________天内书面通知乙方,经乙方核对无误后补齐缺损件。

  六、产品质量保证

  1、乙方电梯根据国家相关规定制造与安装安全规范进行制造与安装。

  2、乙方须按合同规定的电梯设备规格型号向甲方提供全新的电梯设备。

  3、乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。

  4、乙方负责安装的,本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起________个月内,但其中使用期不超过________个月。

  七、合同变更和违约

  1、合同履行中,甲、乙双方任何一方要求变更合同的,应在本合同约定交货日前________个月以书面形式通知另一方,并征得另一方的书面认可。

  2、由于非不可抗力原因,乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的`,违约方应按延期部分金额________%天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。

  3、甲方未付清本合同款项的,本合同项下电梯设备的所有权仍属于乙方。

  八、附则

  1、本合同未涉及的事宜,按照《合同法》的有关规定办理。

  2、如发生合同纠纷,双方应协商解决,协商不成则由合同履行地的人民法院裁决。

  3、本合同一式________份,经甲乙双方签字后生效,甲方执正本________份,乙方执正本________份。

  4、因任何一方的违约,导致履行不能,或者合同需要解除的,违约方需要向守约方承担责任,具体数额按照损失额确定。

  甲方:

  地址:

  联系方式:

  合同履行地:

  签约时间:________年______月______日

  乙方:

  地址:

  联系方式:

  合同履行地:

  签约时间:________年______月______日

  电梯加装工程总承包合同 4

  甲方:

  乙方:

  本着公平、诚信、互惠互利的原则,经甲乙双方协商就荆州博盈投资广场的两台上海三菱HOPE电梯因改并联遗留的故障修理事宜达成以下协议:

  一、甲方将协议内的两台电梯并联后出现的一切故障(包括未出现的)故障交由乙方修理。

  二、主要故障现象

  1、2#梯开门延时过长。

  2、操纵箱内指令故障。

  3、外呼指令故障。

  4、死机。

  三、修理费用:

  合计¥6000元大写:陆仟元整

  四、工程期限

  1、本协议生效后,乙方负责配件及其它准备工作,现定为 _____年____月____日至 _____年____月____日完工。

  2、乙方保证施工期间尽量不影响甲方正常工作时间内的电梯使用。

  五、双方责任

  1、甲方将电梯随机图纸、文件转借给乙方供施工期间使用,并提供相关事宜咨询服务。

  2、为使工程顺利完成,甲方应尽量给乙方提供施工便利条件。

  3、工程完工后,由甲方验收,对本次维修后果由乙方提供质量保证,其保修期从验收合格之日起为五年 。

  4、在本协议中未涉及到的.并联遗留问题将由乙方承担全部免费维修,乙方不得以任何形式向甲方收取费用。

  六、工程款结算

  在施工完工后,由甲方验收,并在90日运行合格后,甲方负责一次性付清工程款,计人民币陆仟元整。

  七、其它约定

  1、本协议经甲、乙双方签章后生效。

  2、乙方应在合同签定的同时,将本公司有效资质证明、法人身份证复印件作为附件提供给甲方。

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决。协商不成,可向荆州市人民法院提请诉讼。

  本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

  甲 方: 乙 方:

  代表(盖章): 代表(盖章):

  _____年____月____日 _____年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项:

  一、工程概况:

  安装电梯,数量(大写)__台,安装电梯,数量(大写)__台。

  二、工程总金额

  1、本协议最终结算总价:人民币(大写)RMB:____元,¥____元。

  2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

  三、结算方式:

  安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。

  四、工期

  安装时间:____天

  五、质量验收依:

  根据国家标准GB7588、GB/T10059,GB/T10058,GB10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。

  六、甲方责任:

  1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求。

  2、提供安装过程中的技术支持服务。

  3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

  4、提供安装施工图纸及资料。

  5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

  七、乙方责任:

  1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

  2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。

  3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

  4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费汇合营销

  5、严格按要求填写公司所提供的.工程施工资粮,做到及时记录,填写规范。

  6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。

  7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。

  8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

  9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。

  10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。

  11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

  12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。

  八、文明施工要领:

  1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

  2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。

  3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

  4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

  九、本协议书一式二份,经双方签字后,各执一份。

  甲方:乙方:

  经办人:经办人:

  电话:电话:

  签订日期:

  签订地点:

  电梯加装工程总承包合同 6

  甲方(委托方): 地址: 联系人: 电话: 传真:

  乙方(承运方): 地 址: 联系人: 电 话: 传 真:

  本着平等互利的原则,甲乙双方经过友好协商,就货物运输有关事宜达成以下协议:

  第一条:乙方接受甲方委托向甲方提供“门到门”服务,即负责将甲方的货物由指定提货地点运往甲方指定收货地点。

  第二条:负责按照甲方的运输单详细核对货物,在规定的时间内将货物运往交货地点交给甲方指定的收货人为止的全部责任。乙方应保证在运输途中与甲方指定的收货人保持联系,并及时报告货物所在地点和预计到货时间,以便收货人安排卸货。甲方应提前二个工作日用传真形式向乙方报送发运计划。

  第三条:乙方应及时告知甲方每批货物运输的详细过程,如不及时告知,甲方有权拒绝接货。

  第四条:乙方作为甲方委托运输代理公司应对甲方委托的货物给予妥善保管。并担负起运输责任,确保货物运输安全。

  第五条:在执行本项业务中,造成的甲方货物的重大事故或故障的'隐患采取必要的、适当的预防措施。

  第六条:在执行本项业务中,造成的甲方货物的重大事故或损失时乙方必须采取必要的解决措施,并立即向甲方报告 。

  第七条:乙方作为甲方货物的承运人和货物保险代理人,在运输过程中,如甲方货物发生

  意外时有责任为甲方向投保的保险公司办理索赔。促使该保险公司完成理赔和将甲方的损失降到最低点。

  第八条:甲方货物受损后,甲乙双方对货物受损程度存在异议。因此不能达成一致时,应请双方认可的中国人民财产保险股份有限公司鉴定确认损失程度。

  第九条:乙方在不能证明乙方本身所使用或委托的运送人员没有玩忽职守的情况下,需对由于货物的丢失、破损所造成的损失负有赔偿责任。因乙方原因造成甲方 的全部损失,由乙方承担。

  第十条:除交通事故和不可抗力因素外。因乙方原因造成的货物迟到,按当次总运费每迟到一天扣5%。

  第十一条:因甲方或甲方收货方原因拒收或延迟收货造成车辆等候,责任方应承担因此造成的损失。

  第十二条:总费用结算:

  2.结算:按甲方要求,每批次货到目的卸货后,凭运输发票及有效回单每月底结算一次。

  3. 运输线路:

  3.1起运地点:

  3.2到站城市:

  3.3收货人 手机

  第十三条:本合同未尽事宜,双方协商解决,并按照国家的相关法律法规执行。

  第十四条:本协议由甲方签盖章后生效。有效期为一年,期满后,若双方无异议,本合 同将自动延长一年。

  第十五条:若双方发生争执,应友好协商解决。

  第十六条:本协议一式二份甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 7

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  为保证 -外墙加装电梯代建安装工程在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

  一、工程质量保修范围和内容

  质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下:在承包人承包范围内,属承包人责任造成的工程质量问题,由承包人承担保修责任。

  二、质量保修期

  1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  屋面防水工程、有防水要求的.卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__年;

  装修工程为__年;

  电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年;

  供热与供冷系统为______ 个采暖期、供冷期;

  景观绿化工程管养期为__年;

  其他项目保修期限约定如下:自本工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期 ______年内电梯使用产生的电费、电梯检测费、电梯维护保养费(除人为原因或自然灾害损坏)。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  2.质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

  3.其他约定:______

  三、质量保修保质责任

  1.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  2.质量保修责任

  2.1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用由承包人承担。

  2.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

  2.3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照有关的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  2.4质量保修完成后,由发包人组织验收。

  3.保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  本工程质量保修书作为施工合同附件,本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份,由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。

  发包人:_________ (公章或合同专用章)

  业主代表人:

  (签字或盖章)

  地址:___________

  日期:__年______月______日

  承包人:

  (公章或合同专用章)

  法定代表人:

  (签字或盖章)

  桂林地址:_________

  南宁地址:_________

  日期:__年______月______日

  电梯加装工程总承包合同 8

  电梯所有权人代表(甲方):

  委托管理单位(乙方):

  为保障既有住宅加装电梯的安全运行,明确甲方和乙方的权利义务,经协商,就既有住宅加装电梯委托使用管理相关事宜达成如下协议:

  第一条 委托管理的电梯和委托管理期限

  甲方将注册代码为 台电梯委托乙方进行使用管理,期限为_____ 年,自 _____年____月____日至 _____年____月____日。在本合同生效之日起7日内,甲方协助乙方办理电梯使用登记变更手续。

  第二条 委托管理的职责

  在合同期限內,乙方作为电梯使用管理单位,应严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《广东省电梯使用安全条例》《广州市电梯安全管理办法》等相关法规和安全技术规范的要求,做好电梯的安全使用管理工作,保障电梯安全运行,并对电梯的日常使用管理及安全运行负第一责任。

  第三条 委托管理费用及结算方式、时间

  甲方向乙方支付委托管理费用每年____ 元(含电梯责任保险费、日常维保费、安全管理员费用等)。

  甲方按(□月 □季 □半年 □年)支付委托管理费用,具体支付时间和金额为:

  支付方式:□支票 □汇到乙方指定账号 。

  第四条 电梯责任保险

  乙方应及时购买符合广东省电梯安全监管体制改革方案要求的电梯责任保险(一次性事故最高赔偿金额不低于100万元),保障电梯使用各方利益。乙方未购买前述保险期间发生电梯安全事故造成的损失由乙方全额赔偿。

  第五条 电梯资料档案的管理

  甲方应在合同生效之日起3日内将电梯的使用登记证、定期检验合格证、出厂合格证、日常维护保养记录、运行故障和事故记录等安全技术资料移交乙方。

  乙方应委托取得相应资格许可的电梯制造、安装、改造、维修单位开展相关工作,积极收集涉及电梯安全运行的制造、安装、维修、检验和使用的相关资料。

  乙方应建立完善的电梯档案管理制度,建立并保管好包括使用登记证、定期检验合格证、出厂合格证、日常维护保养记录、运行故障及事故记录和购买电梯责任保险单据等资料在内的电梯资料档案,在委托管理期限届满后将电梯资料档案移交甲方。

  第六条 电梯的使用管理

  乙方应建立完善的电梯安全管理制度,设置专门的电梯安全管理机构并配备持证电梯安全管理人员对电梯进行使用管理。

  乙方应委托取得相应资格许可的单位进行电梯的日常维护保养,并与之签订维保合同。维保合同应当对电梯发生故障、事故时维保单位接到通知后到达现场的时间进行约定。

  乙方应教育和引导乘客正确、安全使用电梯,制止乘客不安全的乘梯行为,发现电梯存在安全隐患、收到检验不合格报告时,立即停止电梯使用。

  乙方应按计划做好电梯日常巡查工作,并做好记录(见托管电梯电梯日常巡查表),发现问题及时处理。

  乙方应在电梯安全检验合格有效期届满前30日到法定检验检测机构申报定期检验,保证不使用未经监督检验、超过定期检验有效期或检验不合格的电梯。

  当电梯需要进行重大维修、改造或迁移时,乙方应征得甲方书面同意后(甲方书面同意前应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意)方可委托取得相应资格许可的单位进行,不得私自或委托未取得相应资格许可的单位进行。

  甲方应按时支付乙方委托管理费用,配合乙方进行电梯日常使用安全管理,有权对乙方的管理行为进行监督并提出意见。当有证据表明乙方对电梯的使用安全管理不符合相关法规和安全技术规范要求、存在安全隐患时,甲方有权要求乙方限期进行改正。

  第七条 电梯故障、事故的`应急措施和责任

  乙方应制定电梯突发事件及事故的应急措施和应急救援预案,平时应经常开展应急救援演练。对突发事件进行应对与记录。

  乙方应在电梯轿厢内设立24小时应急电话,保持电话能够有效接通。在电梯发生故障、事故时,乙方应立即响应,对电梯乘客进行安抚和帮助,同时通知电梯维保公司30分钟内到现场进行救援。必要时启动应急救援预案。

  电梯出现故障或发生异常情况时,乙方应及时组织电梯维保公司对电梯进行全面检查,电梯事故隐患消除后方可重新投入使用。

  因电梯使用、管理或维护保养等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方承担全部责任。

  如发生电梯安全事故,乙方作为电梯安全管理的第一责任人,应釆取紧急措施救助受困者,及时将伤者送往医院并预先垫付医疗费用,通知保险公司及时处理,同时向当地市场监督管理部门汇报情况。

  乙方在履行电梯事故首付责任后,有权向造成电梯事故的制造企业、安装企业、维保企业、检验单位或违规使用者追偿。

  第八条 违约责任

  一方当事人未按约定履行义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  一方当事人无法继续履行合同的,应当提前30日通知对方,并向对方支付合同总额20%的违约金。

  甲方未按时支付费用的,每逾期一日应当向乙方支付逾期部分费用万分之五的违约金,但最高不超过应付未付金额的3%。

  乙方对电梯的使用管理不符合相关法规和安全技术规范要求,或存在安全隐患时,在甲方书面通知的规定时间内仍未采取有效措施整改的,甲方有权停止乙方电梯使用管理权。同时有权单方解除合同,并要求乙方支付合同总额20%的违约金。

  甲方不配合乙方对电梯的使用安全管理或有其它阻碍、妨碍乙方安全使用管理电梯行为的,如发生损害应承担相应赔偿责任,乙方在承担首负责任后有权向甲方追偿。同时乙方有权解除合同,并要求甲方支付合同总额20%的违约金。

  本合同约定的损失包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失及诉讼费、律师费、保全费、差旅费等因维权而发生的费用。

  第九条 争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,按照下列第 种方式解决:

  提交中国广州仲裁委员会仲裁。

  依法向电梯所在地有管辖权的人民法院起诉。

  第十条 附则

  其他约定事项,双方可在备注中列明。本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  备注:

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  法定代表人或者负责人(签字) 法定代表人或者负责人(签字)

  联系方式:

  联系方式:

  日期: _____年____月____日

  日期: _____年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 9

  甲方(发包人):_____________________

  乙方(承包人):_____________________

  鉴于:

  根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就______小区____号楼____单元电梯加装工程达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:______小区____号楼____单元电梯加装工程

  工程地点:_____________________

  工程内容:电梯设备采购、运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务等。

  二、合同价款

  总价款:人民币(大写)_____________________元整(小写:¥_________元)。

  三、付款方式

  预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付总价款的____%作为预付款。

  进度款:

  乙方进场后绞手架完成后____个工作日内,支付总价款的____%。

  电梯到达施工现场后____个工作日内,支付总价款的'____%。

  电梯井道安装调试完成,验收合格达到使用状态时,支付总价款的____%。

  质保金:预留总价款的____%作为质保金,质保期____年,期满后无质量问题一次性付清(不含利息)。

  四、工期

  总工期:____天。

  开工日期:以甲方书面通知为准。

  竣工日期:以电梯通过质量技术监督局验收并取得准用证之日为竣工日期。

  五、双方责任

  甲方责任:

  提供资料:提供电梯安装所需的土建布置图、机房、井道、底坑等。

  协调配合:协调乙方与土建单位、监理单位等相关方的配合工作。

  按时付款:按合同约定支付工程款项。

  乙方责任:

  设计施工:负责电梯的设计、采购、安装、调试及验收工作。

  质量保证:保证电梯设备及安装质量符合国家标准及合同要求。

  安全责任:承担电梯安装过程中的一切安全责任。

  六、验收与保修

  验收:电梯安装完成后,乙方应通知甲方及质量技术监督局进行验收。验收合格后,双方办理正式移交手续。

  保修:电梯自验收合格之日起,乙方提供____年的免费保修服务(具体保修内容见附件)。

  七、违约责任

  任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

  若乙方未能按期完成工程,每逾期一天,应按合同总金额的____%支付违约金。

  八、争议解决

  双方因执行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

  九、其他

  本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(或授权代表)签字:____法定代表人(或授权代表)签字:____

  签订日期:____年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 10

  需方(盖章):_____________________(以下简称甲方)

  供方(盖章):_____________________(以下简称乙方)

  签订日期:_____________________

  供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商,确认并履行以下条款:

  一、电梯型号、数量

  二、安装费支付方法:

  1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。

  2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。付清余款后供方将设备交付需方使用。

  三、发票开具类型:□建筑业统一发票□外出经营管理许可证

  四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县。

  五、施工周期:约3周。因需方土建的原因,施工周期相应顺延。

  六、供需双方工程实施责任:

  a.需方责任

  1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。

  2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。

  3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。

  4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380V五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。

  5、电梯值班室(使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所)通讯电话线引至主电源开关位置,且线头至少留有5M余量,通讯线规格4×0.5m。

  6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。

  7、向施工人员提供施工现场免费住宿。

  8、供方施工期间,需方应提供足够的`无干扰作业空间。

  9、支付各种地方性收费。

  10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。

  11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。

  12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。

  b.供方责任:

  1、按照合同约定组织货源,包装货物。

  2、负责电梯的安装和调试。

  3、负责在当地技监部门办理施工有关手续。

  4、在施工期间遵守需方有关管理制度。

  5、需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求,如供方施工人员因此而造成需方的实际损失,由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失,供方不承担任何责任。

  6、按照施工图纸进行施工,保证工程质量,并按合同规定的时间如期完工。

  7、在合同规定的保修期内,对属于供方产品质量或工程质量问题,负责无偿修理和更换配件。

  8、协助需方向当地特种设备检测部门申请验收,验收所需缴纳的费用由供方自行向特种设备检测部门缴纳。

  9、供方施工人员安全责任由供方自负。

  七、工程质量:应符合国家标准的要求,如发现不符合要求之处,供方应立即返工。

  八、工程验收:

  1、施工完毕后,根据供方安装组通知,需方应于约定时间内派人员会同检测部门进行检验,检验合格后,供方提有关技术资料,结算相应款项和办理移交手续。

  2、当电梯验收有整改项目而须复检的,其复检费由造成整改项目较多的一方承担。

  3、电梯未经合法验收和登记注册,需方不得擅自使用,否则由此产生的一切责任需方自负。

  4、需方在接到供方要求申请验收的通知后10日内,若不能完成未具备验收条件的项目整改,以及提供所需的验收申请文件,则视为电梯已验收合格,需方应按照合同约定支付相应款项。

  九、保修责任:

  1、从电梯验收合格(如同第七条所指)之日起12个月由供方免费保修。

  2、保修期内因需方使用不当、供电问题、渗漏水以及自然灾害等非正常原因而导致损坏,供方有义务修复,但需方应承担更换零部件的材料费和修理费。

  十、违约责任:

  按照《建筑工程承包合同条例》(单项工程)的有关规定执行。供、需双方不能单方终止合同;如不能履行合同应在开工前10天书面通知对方,且违约方应按工程总价20%的违约金支付给对方。

  十一、解决合同纠纷方式:

  双方如发生合同纠纷应通过友好协商解决,如协商不成,按供货合同方式解决。

  十二、合同生效:

  本合同供、需双方代表签字盖章生效。本合同一式肆份,双方各执贰份。

  十三、工程事宜联系:

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 11

  甲方(发包人):______________________

  乙方(承包人):______________________

  鉴于:

  甲方拟在_________(具体地址)进行电梯加装工程。

  乙方具备电梯加装工程的相应资质和能力,同意承接该工程。

  一、工程概况

  工程名称:_________小区_________号楼电梯加装工程。

  工程地点:_________(详细地址)。

  工程内容:包括但不限于电梯设备采购、运输、保管、安装调试、验收(包括质量技术监督局验收并取得电梯准用证)及售后服务等。

  二、合同价款与支付

  合同总价:人民币_________元整(大写:_________),该价款已包含电梯价格、安装费用、材料费用、搭棚费、吊装费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用。

  支付方式:

  第一期:乙方进场后绞手架完成后2个工作日内,支付总价款的35%,即人民币_________元。

  第二期:电梯到达施工现场后2个工作日内,支付总价款的30%,即人民币_________元。

  第三期:电梯井道安装调试完成,验收合格达到使用状态时,支付总价款的30%,即人民币_________元。

  预留质保金:总价款的5%,即人民币_________元,质保期1年,1年后无质量问题付清余款(不含利息)。

  三、工期

  总工期:_________天,自合同签订之日起计算。

  开工日期:以甲方书面通知为准。

  四、双方责任

  甲方责任:

  提供必要的施工条件,包括施工场地、水电供应等。

  按时支付合同价款。

  对工程进度、工程质量进行监督与管理。

  乙方责任:

  按时按量完成工程,保证工程质量。

  负责电梯设备的采购、运输、保管、安装调试及售后服务。

  承担施工期间的安全责任,确保施工安全。

  负责办理电梯安装的`相关报验手续,直至验收合格。

  五、质量标准与验收

  工程质量应符合国家相关标准和规范,包括GB/T21739-____《电梯制造与安装安全规范》等。

  工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,验收合格后双方办理正式工程移交手续。

  六、违约责任

  如甲方未能按时支付合同价款,应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。

  如乙方未能按时按质完成工程,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,并支付延期完工违约金。

  七、争议解决

  双方因执行本合同发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

  八、其他

  本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(或授权代表)签字:_________法定代表人(或授权代表)签字:_________

  日期:____年__月__日日期:____年__月__日

  电梯加装工程总承包合同 12

  合同编号:

  甲方 :

  乙方 :

  根据《中华人民共和国合同法》及国务院2019年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定,甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下:

  一、工程概况:

  1、工程名称: 电梯安装

  2、设备型号、数量及安装费用:

  楼号梯 号型 号层/站安装调试单价数量小计

  安装总价¥

  备注:

  1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

  2、发票类别:普通发票。

  二、付款方式:

  1、电梯到货,现场满足安装条件后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 ____%;

  2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 ____% 。

  以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后,乙方应向甲方递交情况报告,甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时,甲方向乙方支付货款前,乙方应向甲方开具足额发票,否则甲方有权顺延付款时间。

  三、电梯安装调试适用的标准及规范:

  (1)《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2019

  (2)《电梯安装验收规范》gb10060-2019

  (3)《电梯工程质量验收规范》gb50310-2019

  (4)《电梯试验方法》gb/t10059-1997

  (5)《电梯技术条件》gb/t10058-1997

  (6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准

  (7)有更高标准版本的按高标准执行

  四、安装资格保证:

  根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

  五、安装工期:

  1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天,自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件:

  (1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

  (2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

  (3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》gb50310-2019进行井道交接;

  (4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

  (5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

  如非乙方的原因,使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),乙方对所造成的延期和误工不负责任,甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的,由乙方承担延误工期的违约责任。

  2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导,发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测,确认土建参数是否符合电梯安装要求,如需要整改的,乙方应于签订本合同后三日内,一次性提出书面整改意见,如乙方不在合同约定时间提出整改意见,或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的,责任由乙方承担,发生的整改费用也由乙方承担。

  3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工,如因甲方延误工期的情况发生,乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设,待甲方复函后按函意执行。

  六、安装验收

  1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

  2、安装结束后,乙方以书面形式报告甲方,并提供相关资料,向质监部门提出验收报告,并承担验收费用。

  3、验收中如有涉及乙方责任的整改项目,乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续,整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的,乙方还应承担延误工期的违约责任。

  七、电梯安装相关的工作责任

  1、甲方责任

  1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运,以上费用由乙方负责。

  2)在乙方进场前,在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

  3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

  4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的,乙方负责安装,相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识),以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊,提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开),在安装开工前,电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

  5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

  2、乙方责任

  1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方,经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定,服从现场整体管理,并且对工作内容范围的安全负安全责任。

  2)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

  3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试,并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。

  4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的`施工电梯的脚手架,电梯安装完工后拆除,安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

  5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作,按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作,直至符合相关的设计要求和质量验收标准,出具设备安装检验报告和产品合格证书。

  6)负责电梯安装及质量的自检验收。

  7)电梯安装后,如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的,由乙方负责整改或重做,费用乙方负责。

  8)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,落实协调会议要求。

  9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故,由乙方全额负责。

  10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报,并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作,负责代办电梯注册登记证、准运证,同时,承担报装、报验等费用。

  11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

  12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内,将电梯设备及相关资料移交甲方。

  13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

  14)施工中产生的各种废弃物,由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

  15)乙方应服从甲方的施工管理,积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求,乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由,否则引起的所有责任由乙方承担;

  16)如施工过程中,乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品,如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的,乙方应承担赔偿责任。

  17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

  18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

  八、质量保证

  电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。

  九、违约责任:

  1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项,否则每延误一天,乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

  2、因乙方原因迟延完工的,逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

  十、司法管辖:

  签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分

  十一、不可抗力

  指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、动乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的,可不承担由此造成的责任。

  十二、合同生效、终止和争议

  1、本合同所有条款均为打印文字,文本不得涂改,自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜,双方协商,另行签订补充协议,经双方盖章后生效。

  2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等法律效力。

  3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

  4、本合同正本一式陆份,甲方执行肆份,乙方执行贰份,自双方盖章之日起生效。

  甲 方

  单位名称

  签约代表

  签订日期_____年____月____日

  乙 方

  单位名称

  签约代表

  签订日期_____年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 13

  甲方:_____________________________

  乙方:____________________________

  合同目的:______小区____楼原无电梯,___单元全体业主,经协商一致同意在本单元加装室外载客电梯。本项目属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,电梯设备、运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。乙方包电梯、设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工。

  一、电梯:

  1.产品制造商:_____________

  2.产品名称:_____________

  3.规格:

  4.数量:1台

  5.电梯单价:人民币:壹拾贰万捌仟元整即RMB:______元。

  二、付款与发票:

  1.总价:人民币:贰拾柒万捌仟元整即RMB:______元。

  合同大包干总价款已包含电梯价格、安装费用、材料费用、搭棚费、吊装费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本项目之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。

  2.双方同意,总价款分作三期支付:

  第一期:乙方进场后绞手架完成后2个工作日内付款(总价款的35%)计人民币玖万叁仟元整即RMB____元。

  第二期:电梯到达施工现场后2个工作日内付款(总价款的30%)计人民币捌万叁仟肆佰元整即RMB______元。

  第三期:电梯井道安装调试完成,验收合格达到使用状态时,付(总价款的30%)计人民币捌万叁仟肆佰元整即RMB8_____元。

  预留质保金(总价款的5%)壹万叁仟玖佰元整即RMB_____元。质保期1年,1年后无质量问题付清余款(不含利息)。

  电梯经报验合格取得电梯准用证正常使用为起点,第一年和第二年乙方免费提供电梯维护保养不收维保费。第三年开始乙方按照甲乙双方签订的维保协议负责电梯日常维护,直到电梯报废。

  3.乙方银行信息:

  税号:____________

  单位地址:____________

  电话:____________

  开户银行:___________

  银行账户:___________

  4.发票:若将来本加装电梯项目审请政府补贴,乙方应当按本合同内容据实开据发票,发票开据所涉税款由甲方承担。

  三、项目工期:

  1.项目总工期:____天。

  2.甲方在收到乙方图纸后确认签字并交至乙方,作为乙方采购电梯依据。

  四、交货地点:

  _________小区__号楼__单元。

  五、甲方责任

  1.______、______为甲方代表。

  2.甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,要及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

  3.按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。

  4.甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

  5.如果甲方不能按合同约定支付价款导致工期延误,由甲方负担全部费用。

  六、乙方责任

  1.乙方任命______为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

  2.乙方应配合土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置图纸。

  3.乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方审批,所有施工图纸均应得到甲方确认。

  4.乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。

  5.负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。

  6.负责吊装工作。

  7.负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

  8.电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

  9.安装期间轿厢内加设保护膜,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

  10.负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。

  11.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。

  12.按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故、侵权行为,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

  13.负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报验手续直至合格为止。因乙方原因造成报验不合格造成的.违约责任,应赔偿因此造成的甲方的一切损失,非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

  14.工程竣工验收完成,甲方收到竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

  15.竣工验收合格后,乙方将验收材料作为结算依据交给甲方

  七、产品质量保证:

  乙方保证本产品质量规格符合GB/T21739-2008《电梯制造与安装安全规范》中对于产品质量的要求。

  八、违约责任:

  1.因任何一方不履行合同,而造成对方经济损失,由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失,赔偿金额每天按合同总金额的万分之一支付。

  2.如甲方没能及时付款(不含质保金),此项目的所有权和使用权归乙方所有直至款项结清。

  3.乙方未严格按约定的技术规格要求施工,在质保期内发生问题,乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备。若乙方不能修复,则从确认乙方无能力修复之日起直到问题解决,乙方每天向甲方支付合同金额万分之一违约金,七日内无法修复则甲方有权请他人维修,但费用由乙方承担。

  4.如果乙方未能按合同规定的工期完工(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期完工违约金的条件下,甲方有权选择同意延长还是不予延长工期,甲方同意工期的,延期时间由双方另行确定。延期完工违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期完工违约金比率为每迟交1天,按延误部分总金额的0.1%扣除。但是,延期完工违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的10%。

  5.如果因甲方原因未能按合同规定工期完成(不可抗力除外),在甲方书面同意支付延期完工违约金的条件下,乙方有权选择同意延长或者不予延长工期,同意延长工期的费用由甲方承担。乙方同意工期的延期时间由双方另行确定。延期完工违约金的损失由甲方负责。延期完工违约金比率为每迟交1天,乙方按延误部分总金额的0.1%收取。但是,延期完工违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的10%。

  九、工程验收

  1.隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及负责人验收。验收合格,甲方及负责人公司代表在验收记录上签字后,方可进行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。

  2.竣工验收:本项目完成安装调试后,乙方应通知甲方对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,双方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

  3.如果在验收中产生纠纷,由当地的产品技术质量监督检查机关核验为准。

  4.在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任,甲方开始提前使用时开始计算免费维保时间。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。

  十、其他约定:

  1.未尽事宜双方协商解决,不能达成一致,任何一方可向合同履行地人民法院起诉。

  2.本合同依据《合同法》等相关法律制定,其未尽事项皆受上述法律约束。

  3.本合一式4份,甲方执2份,乙方执2份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 14

  甲方单位: (以下简称甲方)

  乙方单位: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就施工的承包事项协商一致,订立本合同。

  一、项目概况

  1、项目名称:崇桂新村39B座一单元加装电梯

  2、项目地点:三明市

  3、承包性质:包工、包料、包安装、包运输、包安全

  4、承包范围:

  1.基坑及防水,钢结构井架,四面不锈钢,一楼下为砖墙外贴磁砖,电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注:基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外,其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责)

  2.过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。

  3.图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆

  5、主要材料明细表

  5.1主要材料表

  5.2主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B

  5.3电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm,固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品,金牛水泥标号500,标准合格沙石预埋板σ=18mm,基坑做防水处理

  5.4钢结构外包装两种材料双钢化(6+6)夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修,不进水,产品提供合格证;

  5.5主走道用镀锌管框架焊接,双侧底层安装8%的钢化玻璃,上层5mm普玻,中间用铝合金拉窗,全通透性装配确保原楼梯走道光亮。

  5.6 304哑光不锈钢σ=1mm,折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上,并提供质保书。

  5.7走道铺防滑钢砖,机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。

  5.8焊条用7422焊条,采用气体保护焊,确保焊接质量。

  6、工程概况:

  方形电梯井道,外罩要求:不锈钢;数量:1台;

  二、工期

  1、本工程施工时间为4个月(不含电梯安装时间及规划审批时间),工期的开始日自规划许可证下发10后算起。如任何原因而造成工期拖延,由违约方承担违约责任。

  2、如遇下列情况,而影响工程竣工时间者,经甲方代表签证后,工程之工期按实际相应顺延;乙方不负责因其原因而增加的费用:

  2.1因遇人力不可抵抗的自然灾害(如台风、水灾、下暴雨、地震,自然原因发生的火灾等)造成的停工者;

  2.2在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理;因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要,影响全面八个小时(期间无间断)以上者;

  2.3因甲方或业主提出修改承包范围,内容及标准,而造成进度受影响或工程量增加者;

  2.4甲方不按合同规定(除非乙方违约或不履行合同条款在先)支付工程进度款而影响施工进度者;

  2.5按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,影响进场施工;

  三、工程造价及核算方法:

  1、造价:

  工程总价(除因甲方有另行要求,否则无任何工程量增加),总价合计为人民币:小写:¥____元,大写:____元整。(不含税票,此工程为固定包干总价)

  2、付款方式:

  2.1合同签订后3天内,甲方支付总工程款的10%为工程定金,即人民币RMB¥____元

  2.2规划许可证下发3天内,甲方支付总工程款的25%为工程进度款,即人民币RMB¥____元。

  2.3钢材进场3天内,甲方支付总工程款的30%为工程进度款,即人民币RMB ¥____元。

  2.4不锈钢进场3天内,甲方支付总工程款的25%为工程进度款,即人民币RMB ¥____元。

  2.5电梯验收完成出证3天内,甲方支付总工程款的10%为工程进度款,即人民币RMB ¥____元

  3、付款账号

  开户名:

  开户行:

  开户账号:

  四、工程质量:

  符合钢结构验收标准。

  五、甲方责任:

  1、甲方应与业主协商提供给乙方工程临时用水、电、材料堆放场地,材料乙方自行负责妥善保管。

  2、委派为项目代表,负责现场监督、协调、签证工作,解决现场突发发生问题。

  3、施工中因甲方对图纸设计或设备有变更,应及时书面通知乙方,以便乙方作即时更改。如需更改之处已备料或已施工,甲方应支付已发生费用;

  4、甲方应按合同及时支付乙方工程款,如因乙方未按时收到甲方工程款而影响工期由甲方负责,乙方不承担责任;甲方如不能按合同及时支付,将每天按合同总金额的万分之五违约金额赔偿给乙方。

  5、若已开工工程若因甲方引起之原因中途停建、缓建,甲乙双方对在建设工程应商定合理停工部署,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒退,人员和机械设备调遣,材料和构件实际积压等而产生的损失;

  6、工程未经验收,甲方提前使用或擅自使用工程任何一部分,因此造成的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为该项目的竣工日期;

  7、由于甲方未能如期付款超过7天或工程被迫停工超过一个星期,或应甲方要求引起工程变更而造成的加工改制,在有确定详细证明和甲方签证的情况下,而该损失或开支没有包含于变更的计算值之内容,应由甲方承担、并协调合同总价一并支付;

  六、乙方责任:

  1、乙方应指派此项目的施工负责人,负责协调解决现场突发事件,并协同甲方确认、变更、增减、延期等签证事宜。

  2、乙方负责根据合同采购工程所需材料,本工程使用的各种成品及配件应以预算和材料表为准则;

  3、开工后要做好施工记录,提供中途施工资料,保证工程如期完工;

  4、乙方应负责教育施工人员严格执行操作规范,安全规范,防火防盗,注意现场文明和卫生;

  5、乙方必须承担在施工中由乙方原因而造成停工、返工、设备材料损失所造成的一切损失;

  6、工程保修期为24个月,由于施工质量所造成的一切损失由乙方承担;

  7、在竣工后的保质期间,若甲方发现有施工质量问题,乙方需免费并尽快地返回工地修理。

  8、在施工期间,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运和多次搬运、机械二次或多次进场等损失,均由乙方自行负责;

  9、如乙方承担工程设计深化任务,乙方必须及时按双方协商的时间向甲方提供相应图纸,并得到甲方代表的签字认可的图纸后方可施工;

  10、乙方根据工程报价提供工人及材料以进行工程项目的施工,在各方面工艺水准均需达到设计要求,工程施工质量应符合双方约定的规定,工程质量不符合规定,乙方负责48小内到达现场并无偿修理和返工;

  11、乙方应严格按照施工图纸要求施工,确保工程质量。特别要服从和配合电梯购置安装方的要求,全面负责电梯土建工程的质量安全,保质保量安装并通过验收。

  七、施工安全:

  施工期间的安全,全部由乙方负责,乙方应高度重视安全施工,按照国国规定、严格操作程序,安全管理各种安全防护设施、时时抓好防火、防盗、用电事宜。凡在施工期间造成成施工现场造成的安全事故,一切责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。

  八、工程验收

  1、乙方在工程竣工前7天内,书面通知甲方验收检查,甲方应及时配合;

  2、钢结构井道安装质量的验收将按照电梯井道的技术要求和中国有关部门标准进行;

  3、如发现不合格需返工,应及时按有关主管部门提出的整改意见在规定期限内完成;

  4、乙方供应的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准,有关质量问题由乙方负责维修更换,直至合格;

  5、工程未经验收,甲方不得提前使用或擅自动用,否则由此而发生的质量安全和使用安全等问题由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为验收日期;

  6、工程验收符合合同要求质量标准,从工程竣工款结清之日期15天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按时接管致使已验收工程发生损失应由甲方承担。

  九、材料、设备供应

  1、除附件特别说明外,本承包工程的建筑材料,成品,半成品及设备由乙方自行按预算和材料清单所列的项目进行采购,并供应至施工现场;

  2、乙方用于本工程的一切物料、成品、半成品,必须符合设计要求,如甲方有特指定需要看样的材料需在使用请呈交甲方批准,方可用于本工程;

  十、违约

  1、因任何一方不履行合同,而造成对方经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失,赔偿金额每天按合同总金额的万分之五支付;

  2、如甲方没能及时支付工程款,此项目的所有权和使用权归乙方所有直至款项结清;

  3、如双方协商不行的情况,任何一方都可向工程所在地的人民法院提起诉讼;

  4、乙方未严格按甲方的技术规格要求制造,在质保期内发生问题,乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备。若乙方不能修复,则从确认乙方无能力修复之日起直到问题解决,乙方每天向甲方支付合同金额1%违约金,七日内无法修复则甲方有权请他人维修,但费用由乙方承担。

  5、如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的.支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天,按延误部分中标总金额的0.1%扣除。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的10%。

  6、如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按延误部分中标总金额的0.1%向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达15天(含15天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。

  十一、预算之外工程

  1、履行合同进程中发生争议,首先应本着友好态度协商解决。

  2、如发现隐蔽工程,应由甲方认可后方可施工。

  3、所有预算之外的新增工程,必须由甲方书面确认后方可施工(如时间紧迫可以以电子邮件方式确认)。

  4、预算之外的新增工程所增加的工作日,工期也做相应的增加。

  十二、其它

  1、由于遇人力不可抵抗的自然灾害(如台风、水灾、暴雨、地震,自然原因发生的火灾等)造成经济损失,乙方不予承担;

  2、本合同未尽事宜,双方协商另议,但不得于本合同有抵触,补充协议与本合同同具有法律效应;

  十三、补充,说明

  在审批不过时所产生的费用甲方不予承担,由乙方处自行承担并退回定金。如因甲方原因(如有人故意阻止或有其它业主不同意)产生的费用由甲方承担,乙方不退还甲方所付定金,但经沟通后同意后乙方要积极办理。

  十四、附件

  如有合同附件,附件与本合同有冲突之处,以附件为准。

  十五、合同的生效与终止

  本合同经甲乙双方签字盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算,按合同收清工程款后,除有关保修条款仍生效外,其余条款即告终止,保修期满后,合同全部条款终止。

  十六、其它:

  1、本合同未尽事宜,经双方协商解决。

  2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章生效。

  发包单位:承包单位:

  法人代表或代理人:法人代表或代理人:

  签订日期: _____年____月____日签订日期: _____年____月____日

  电梯加装工程总承包合同 15

  委托方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。

  第一条、工程概况

  1.1本工程是指:项目电梯安装工程。

  1.2甲乙双方同意:由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

  1.3工程地点:项目内。

  第二条、承包方式及承包范围:

  2.1承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

  2.2具体的承包范围如下:

  本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

  第三条、质量标准及乙方的质量保证

  3.1本工程的施工应符合以下的质量标准:

  《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。

  3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。

  第四条、工期

  4.1按以下第种方式确定工期:

  甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

  4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

  4.3在履约过程中,如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的,经甲、乙双方协商同意,可对工期进行调整。

  第五条、合同大包干总价款

  5.1本工程的大包干总价(含税)为:

  合同总价款:人民币:____元整(¥____元)

  5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内。

  5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。

  第六条、付款方式

  6.1付款方式:甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

  乙方银行帐号为:

  开户银行:

  银行帐号:

  6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥____元(人民币____元),于支付。

  6.3除预付款外,其他款项按以下第种方式支付:

  甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(¥____元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥____元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥____元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥____元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。

  6.4乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。

  6.5甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

  第七条、甲方责任

  7.1甲方任命为甲方代表。

  7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

  7.3按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。

  7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

  7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

  7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。

  7.7负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。

  7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。

  第八条、乙方责任

  8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

  8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

  8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

  8.4乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。

  8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。

  8.6井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

  8.7负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。

  8.8负责吊装及搭棚工作。

  8.9负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

  8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

  8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

  8.12安装期间轿厢内加设保护板,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

  8.13负责提供三方通话设备,并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

  8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。

  8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。

  8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

  8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

  8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

  8.19乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

  8.20竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

  8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

  8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。

  第九条、材料设备供应

  9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求,相关规定如下:

  9.1.1乙方所采购的材料,由甲方验收合格后方可使用。

  9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料,甲方代表有权拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。

  9.2若乙方提供的`材料未经甲方验货,乙方不得擅自开工。否则,应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的,乙方还应承担相应的责任。

  第十条、工程验收

  10.1隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格,甲方及监理公司代表在验收记录上签字后,方可进行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。

  10.2竣工验收:本工程完成安装调试后,乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,叁方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

  10.3如果在验收中产生纠纷,由__市的产品技术质量监督检查机关核验为准。

  10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。

  第十一条结算

  11.1工程竣工备案之日起天内,乙方应提交以下结算资料:

  11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

  11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

  11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);

  11.1.4合同书一份(复印件);

  11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

  11.1.6备案表

  工程竣工结算资料的内容必须完整、准确,若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。

  11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后个工作天内,由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。

  11.3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工,或出现偷工减料的情况,则视乙方违约,甲方有权对上述工程项目不予结算,由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。

  第十二条、工程保修

  12.1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起年。

  12.2在保修期内,凡出现质量问题,乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准,按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修,甲方需承担零部件费用。

  12.3在保修期内,若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的,则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修,所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除,若不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。

  12.4乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后,双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训六名电梯维修人员。在合同保修期届满后,乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。

  第十三条、违约责任

  13.1甲方如不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。

  13.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金,若乙方逾期竣工超过三十天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。

  13.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

  13.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让,违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。

  13.5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同:

  13.5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;

  13.5.2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。

  13.6在甲方根据本合同的约定解除合同后,乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外,还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作,包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作,同时:

  13.6.1若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的,则双方按该部分工作成果进行结算,乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。

  13.6.2若甲方不需要乙方已完成的工作成果的,则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。

  13.6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的,每逾期一天,须向甲方支付相当于该部分款项的0.1%的违约金。

  13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。

  13.8未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

  第十四条、不可抗力

  14.1在合同履行期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况通知对方,并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。

  第十五条、争议及解决

  15.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

  15.2甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方协议停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。

  15.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  15.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。

  第十六条、合同生效

  16.1本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。

  16.2本合同未尽事宜,可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  16.3本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,每份均具有同等法律效力,本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。

  第十七条、联系方式

  乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。

  乙方的联系方式为:

  单位名称:

  通信地址:

  联系人:

  联系电话:

  传真号码:

  e-mail:

  第十八条、甲乙双方约定的其他事项

  第十九条、合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力

  委托方(章):承包方(章):

  法定代表人/签约代表:法定代表人/签约代表:

  签约日期:

【电梯加装工程总承包合同】相关文章:

电梯加装工程总承包合同11-12

电梯加装工程总承包简单合同(精选7篇)07-23

小区加装电梯倡议书06-12

加装电梯车位合同范本12-20

工程总承包合同06-13

(优秀)工程总承包合同07-16

工程总承包合同通用04-10

工程建设总承包合同09-27

工程总承包合同(合集)07-31