光伏施工合同

时间：2024-07-22 08:51:19 晓丽合同范本我要投稿

光伏施工合同（通用10篇）

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的光伏施工合同，希望能够帮助到大家。

光伏施工合同（通用10篇）

　　光伏施工合同 1

　　发包单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：_____元（人民币大写_____元）。

　　4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。

　　5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。

　　第二条：施工工期

　　1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。

　　2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。

　　第三条：工程质量及适用的标准、规范

　　1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的'施工质量和工程进度。

　　2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

　　3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

　　第四条：甲方责任

　　1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。

　　2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

　　3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

　　4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。

　　5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

　　第五条：乙方责任

　　1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。

　　2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

　　3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。

　　4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。

　　第六条：其他事项

　　本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

　　甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。

　　本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　______年______月______日______年______月______日

　　光伏施工合同 2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

　　1.4承包方式：

　　包工不包料（含装卸费）

　　1.5工期：

　　开工日期： ______年______月______日

　　实际施工天数：_______天

　　1.6工程质量：合格

　　1.7合同价款（人民币大写）：

　　安装费按太阳能光伏发电板_____元/W计算，材料装卸费按_____元计算。

　　2、双方工作

　　2.1甲方工作

　　2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

　　2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

　　2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2乙方工作

　　2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

　　2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

　　2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的'事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　3、工程价款及结算

　　3.1根据甲方提供的施工图纸功率为_____万瓦，安装费用为_____元（不含装卸及搬运费）。

　　3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

　　3.3本工程无保修金，不含税。

　　4、违约责任

　　4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

　　4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

　　4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

　　5、附则

　　本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　光伏施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。

　　第一条甲乙双方责任

　　一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。

　　二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

　　三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委_______文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。

　　四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的`售后服务。

　　五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

　　第二条项目工期

　　本项目自_____年____月____日开始施工，至_____年____月____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。

　　第三条项目承包方式

　　分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。

　　第四条项目质量

　　甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达_____年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

　　第五条项目容量方式及合同价格

　　一、项目容量：

　　根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打"√"选择)：

　　1、发电自发自用

　　2、发电自发自用余电上网

　　3、发电全部上网

　　二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥_____万元，大写为：￥万仟佰元角分。不包括电业管理部门发生的一切费用。

　　第六条付款方式和付款时限

　　一、付款方式(方框内打"√"选择)：

　　1、现金

　　2、支票

　　3、汇款

　　二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。

　　第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内

　　第八条违约责任

　　在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条合同文本数量

　　本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定(或委托)代表人：法定(或委托)代表人：

　　单位地址：单位地址：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订地点：

　　时间： ______年______月______日

　　光伏施工合同 4

　　甲方：___________________________________________________有限责任公司

　　乙方：_______________________________________水电工程有限公司

　　为确保工程质量高效按时完成，根据《中华人民共和国合同法》的规定，按平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同共同遵守。

　　第一条工程地点：

　　第二条工程内容：将该项目场地内315KVA箱式变压器由现位置迁移至1#楼后（移动距离100米内）。包含：

　　①箱变基础；

　　②电缆沟挖填、电缆敷设；

　　③箱变搬迁、安装、实验、调试；

　　④接火送电。

　　第三条工程质量

　　本工程必须符合设计要求和国家现行供电施工标准及验收标准。通过广元市供电主管部门验收，保证接火送电。

　　第四条工期：计划________年_______月________日开工，________年_______月________日完工。总工期15天。

　　第五条权利义务

　　1、甲方责任：

　　（1）指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方；

　　（2）按协议约定支付工程款；

　　（3）施工过程中发现质量问题时，甲方有权要求乙方及时进行整改，并经甲方、监理重新检查认可。如乙方不予整改或整改不及时，甲方有权进行处罚或减少合同总价，同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方必须加强自身的施工现场管理，指派欧军为乙方驻工地代表，解决由乙方负责的各项事宜。执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设和电业主管部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。乙方必须采取必要的安全防护措施，避免人员伤害事故和财产损失。

　　（2）乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方代表及监理工程师的管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及安全防护设施，确保安全生产。对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。

　　（3）甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。

　　（4）乙方必须严格按照箱变移位要求进行施工、安装，确保符合广元市供电主管部门要求，确保验收通过，在本合同约定期限内送电成功。

　　第六条合同价款及支付方式

　　1、合同包干价为（人民币）：元，大写：元整。

　　2、本合同包干价格为完成本工程所需的'材料、人工、机械进出场、移位申报、检测验收、管理费、缺陷修复、保险、技术服务、税金（3％工程服务增值税专票）、措施费用、规费等及完成本工程所有责任、义务、风险、与相关单位间服务费用。

　　3、付款方式：设备迁移完工经供电主管部门验收合格、搭火送点后十五日内付全款。

　　第七条：在施工过程中生产安全由乙方负责，箱变搬迁施工过程中发生的事故及因箱变搬迁施工而发生的事故，由乙方承担所有责任并承担因此发生的处罚、赔偿。

　　第八条争议解决：本合同如有未尽事宜由甲乙双方协议签订解决。

　　第九条：其它：本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式四份，双方各执二份。

　　建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）

　　代表：代表：

　　单位地址：单位地址：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　收款人：

　　开户行：

　　账号：

　　______年______月______日

　　光伏施工合同 5

　　甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________

　　联系地址：_________________联系地址：_________________

　　法定代表人身份证：_________________身份证：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位

　　直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的`权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的_____%向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的_____%(即人民币_______万元，大写：_________________万元)。

　　2、居间报酬结算方式：

　　居间报酬总金额为人民币_______万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的_____%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至______年______月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

　　合同签订地：_________________

　　乙方指定账户户名：_________________

　　乙方指定账户账号及开户行：_________________

　　甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　______年______月______日______年______月______日

　　光伏施工合同 6

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)______________

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：示范项目EPC总承包

　　工程地点：

　　工程承包范围：1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。其中：

　　1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计。

　　2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

　　二、主要技术来源

　　承包人提供。

　　三、主要日期

　　合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定______年______月______日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定______年______月______日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定______年______月______日。

　　四、工程质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、工程建设规模、合同价格、付款货币

　　工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　六、本协议书中有关词语的'含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　光伏施工合同 7

　　委托方(甲方)：

　　纳税人识别号：

　　住所地：

　　法定代表人或委托代理人：

　　项目联系人：

　　联系方式：

　　通讯地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　受托方(乙方)：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　项目联系人：

　　联系方式：

　　项目联系人：

　　联系方式：

　　通讯地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　本合同甲方委托乙方就项目安全设施竣工验收评价进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

　　第一条乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

　　1、咨询内容：项目安全设施竣工验收评价。

　　2、咨询要求：符合电力行业及国家安全评价技术规程规范以及委托方要求。

　　3、咨询方式：现场专家组查评10-12人。

　　第二条安全验收评价具体内容

　　1、根据设计报告，依据《安全验收评价导则》和《火电建设项目安全验收评价查评标准》对建设项目的环境安全、地质安全、生产运行安全以及防火、防爆、防电气伤害、防机械伤害、防坠落伤害、防习惯性违章等危险进行安全验收评价，检查是否达到安全要求;

　　2、编制建设项目安全验收评价报告;

　　3、对建设项目安全运行提出必要的切实可行的安全技术对策措施及建议。

　　4、安全验收评价工作分为三个阶段;

　　(1)第一阶段：前期准备，现场查评工作，编写出《安全验收评价报告》和《安全验收评价报告》(送审版)

　　(2)第二阶段：修改完善《安全验收评价报告》(送审版)

　　(3)第三阶段：通过政府安监部门组织的《安全验收评价报告》(送审版)的专家评审。

　　第三条为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

　　1、提供技术资料，现场查评的陪检人员;

　　2、通过新建工程建设项目消防验收工作：

　　3、通过新建工程建设项目职业卫生验收、压力容器检验等工作;

　　4、其他：无

　　第四条甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

　　1、技术咨询报酬总金额：贰拾伍万元整(人民币250000元整)。

　　2、技术咨询报酬由甲方分期支付乙方。

　　具体支付方式和时间如下：

　　合同签订后安全验收评价专家进入现场查评前支付乙方50%费用;报告交付甲方经甲方同意，乙方开据发票后支付乙方剩余50%费用。

　　乙方开户银行名称、地址和帐号为：

　　开户银行：

　　地址：

　　帐号：

　　第五条双方确定因履行本合同应遵守的`保密义务如下：

　　甲方：

　　1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：评价报告不得转借第三方。

　　2、涉密人员范围：无。

　　3、保密期限：两年。

　　4、泄密责任：承担国家相关法律责任。

　　乙方：

　　1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：不得将甲方技术文件转借第三方。

　　2、涉密人员范围：现场评价人员

　　3、保密期限：两年。

　　4、泄密责任：承担国家相关法律责任。

　　第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 7日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意。

　　第七条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

　　1、乙方提交技术咨询工作成果的形式：技术报告形式

　　2、技术咨询工作成果的验收标准：《安全验收评价导则》

　　3、技术咨询工作成果的验收方法：通过自治区安全生产监督管理部门现场验收评审。

　　4、验收的时间和地点：公司

　　第八条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

　　1、甲方违反本合同第三、四条约定，应当由甲方承担责任，并向乙方支付合同总额5%的违约金，并且乙方有权停止技术咨询工作。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

　　2、乙方违反本合同第一、二条约定，应当由乙方承担责任，并向甲方支付合同总额5%的违约金。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

　　第九条双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第 3种方式处理：

　　1、乙方不承担责任。

　　2、乙方承担部分责任。具体承担方式为：现场审核。

　　3、乙方承担全部责任。

　　第十条双方确定：

　　1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲 (甲、双)方所有。

　　2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双 (乙、双)方所有。

　　第十一条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

　　为甲方项目联系人，乙方指定辛力坚为乙方项目联系人。

　　一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

　　第十二条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

　　1、发生不可抗力。

　　第十三条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

　　协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

　　1、提交呼和浩特仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向呼和浩特市人民法院起诉。

　　第十四条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：无。

　　第十五条与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以无方式确认后，为本合同的组成部分：无。

　　第十六条双方约定本合同其他相关事项为：无。

　　第十七条本合同一式捌份，具有同等法律效力。

　　第十八条本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方： (盖章)

　　法定代表人： (签名)

　　委托代理人： (签名)

　　______年______月______日

　　乙方： (盖章)

　　法定代表人： (签名)

　　委托代理人： (签名)

　　______年______月______日

　　光伏施工合同 8

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》，结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求，_公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同：

　　一、咨询服务内容、咨询要求：

　　按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求，依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期__MWp工程进行并网安全性评价咨询服务，并写出《_期__MWp工程并网安全性评价报告》，上报西北电监局。

　　二、合同总价款：

　　金额：______万元整(￥_____元)，包括：专家咨

　　三、付款方式：

　　合同签订后付合同总价的50%，评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。

　　四、甲方责任：

　　1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》，以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度，对__MWp工程进行并网安全性评价自评查，并完成《__MWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局，同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会;

　　2、积极配合乙方组织的专家组开展并网安全性评价工作，被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作，如有需要，应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的具体人员应具备相应的专业知识，并要有一定的协调能力，还应相应固定;

　　3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。

　　五、乙方责任：

　　1、聘请专家组成专家组，组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;

　　2、根据甲方要求进点，严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求，依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期__MWp工程进行并网安全性评价，并对本期工程做出总体评价;

　　3、现场查评工作结束后，及时向甲方反馈查评情况和整改意见;

　　4、查评工作完成后，10个工作日内完成《_期__MWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;

　　5、为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。

　　六、查评工作依据：

　　1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;

　　2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度。

　　七、违约责任：

　　1、因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实，而造成的'咨询结果偏差及错误，乙方不负法律和经济责任。

　　2、因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时，而造成无法按时履行合同，应顺延或另行商定履行时间，因此而造成的经济损失由甲方负责。

　　3、由于乙方责任造成失密，乙方应以合同价款为限，赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重，责任人应承担法律责任。

　　八、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，双方盖章、签字后生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

　　光伏施工合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　______年______月______日，信宜市水务局(以下简称甲方)向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站(以下简称电站)经营权。在竞标中，(以下简称乙方)中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。

　　一、电站权属问题

　　(一)所有权

　　电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。

　　(二)甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

　　二、承包期限

　　乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从______年______月______日起至______年______月______日止。

　　三、乙方义务及权利

　　(一)义务

　　1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元(小写385000.00元)租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整(小写___元)，第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元(小写185000.00元)。

　　2、乙方将电站每年的税后电费总额的30%划给信宜市财政局。

　　3、乙方负责缴纳电站的营业税。

　　4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。

　　(二)权利

　　1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。

　　2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

　　3、乙方拥有电站的`改造、维修方案制订权。

　　4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。

　　四、甲方义务、责任及权利

　　(一)义务、责任

　　1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

　　2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。

　　3、因电站属甲方所有，根据《中华人民共和国物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。

　　4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。

　　5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。

　　(二)权利

　　1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

　　2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元(小写385000.00元)租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。

　　五、押金、守约、违约问题

　　(一)押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元(小写1500000.00元)作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

　　(二)押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元(小写1500000.00元)押金，全数壹笔存入甲、乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。

　　(三)押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元(小写1500000.00元)押金作为存款产生的利息归乙方所有。

　　(四)如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。

　　六、电站的维护、维修

　　1、现有设备使用，维护，操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗)，如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。

　　2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣(罚)1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。

　　3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

　　4、无过错行为造成的需维修问题

　　(1)、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。

　　(2)、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。

　　(3)、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。

　　5、行为过错造成的需维修问题

　　如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。

　　6、自然灾害造成的需维修问题

　　因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。

　　七、特殊情况下租金问题

　　(一)自然灾害造成的停产情况下租金问题

　　因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底应交租金核算。电站停产时段的发电量计算方法参照前后的日发电量，对比计算停产损失标准。如果出现连续停产2个月不能开机发电，则按月数占全年的全额承包租金比例计算。

　　(二)电站机械残旧自然造成停产情况下租金问题

　　正常生产是企业生命，停止生产即企业无法生存。因电站机械残旧自然造成停产，乙方将电站机械残旧自然造成停产情况报甲方，2个工作日内，由甲、乙双方共同核实清楚，并进行修复，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底应交租金核算。电站停产时段的发电量计算方法参照前后的日发电量，对比计算停产损失标准。如果出现连续停产2个月不能开机发电，则按月数占全年的全额承包租金比例计算。

　　八、电站经营权交接

　　(一)交接时间

　　1、本合同生效之日起，甲方将电站经营权、使用权、管理权、收益权移交给乙方。

　　2、本合同规定的承包到期之日，乙方将电站经营权、使用权、管理权、收益权交回给甲方。

　　(二)交接内容及方式

　　1、甲方将电站的一切证件移交给乙方管理。乙方要妥善保管。

　　2、甲方将电站的公章移交给乙方管理、使用。乙方要依法使用电站的公章，不能违法使用。

　　3、甲方将电站的帐户交乙方使用、管理。移交支票，更改财务印鉴。

　　4、甲、乙双方共同派人到电站造册登记电站所有设备、资产，登记册一式两份，甲、乙双方人员在册上签名，有公章的加盖公章，再加盖电站公章，甲、乙双方各执一份。竞标时，甲方已经声明，电站原有的一切设备、资产不动，交给中标方管理使用。否则作违约论。

　　九、合同生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份效力相同，甲、乙双方对本合同内容充分理解，自签订之日起生效，双方共同遵守。本合同的未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________